某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件；事件一：由于业主供应的工程材料延误，使

admin2010-03-01 31

问题某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件；
事件一：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。
事件二：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。
事件三：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及到工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第20d向监理工程师提出变更价格的报告。
事件四：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。
问题
1．事件一中，劳务分包企业是否可以向业主提出工期延长的要求?说明原因。
2．事件二中，施工合同变更的程序是否正确?如不正确，请说明正确的做法。
3．事件三中，监理工程师是否会批准变更价格报告?并说明理由。
4．合同风险的因素有哪些?合同风险的防范主要有哪些方面?事件四中是运用哪些方面来预防风险的?

选项

答案1．事件一中，劳务分包企业不可以向业主提出工期延长的要求。原因：劳务分包企业就此事件应该提出工期延长的要求，但只能向施工总承包单位提出。 (劳务分包企业与施工总承包企业有合同关系)，施工总承包单位再以自己的名义向业主提出工期延长的要求。 2．事件二中，施工合同变更的程序不正确。正确做法：业主提出的合同变更要求，经监理工程师审查同意，由监理工程师向承包方提出合同变更指令。 3．监理工程师不会批准该变更价款报告。理由：该变更价款报告提出的时间超出了规定的时限，应该是在变更发生后的14d内提出。 4．合同风险的因素有：政治因素、经济因素、技术因素、投标因素、管理因素和公共关系因素。合同风险的防范主要有：预防风险，减少风险，分散风险和转移风险。事件四中该机电安装企业运用的是分散风险的方法来预防风险的。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jCXw777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库二级建造师分类

机电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

二级建造师

根据《水利建设工程文明工地创建管理暂行办法》(水精[2014]1号)，水利系统文明建设工地由项目法人负责申报。申报水利系统文明建设工地的项目应满足的基本条件有()。

水利基本建设项目按其对社会和国民经济发展的影响分为()。

根据《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号)，指导监督合同中有关质量标准、要求实施的主体是()。

下列关于土方明挖工程计量与支付的说法正确的是()。

根据水利部《关于贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见》(水建管[2012]581号)，到2015年，大中型水利工程项目一次验收合格率达到()。

下列关于行灯的说法正确的是()。

混凝土生产系统的规模应满足质量、品种、出机口温度和浇筑强度的要求，单位小时生产能力可按月高峰强度计算，月有效生产时间可按500h计，不均匀系数按()考虑，并按充分发挥浇筑设备的能力校核。

某公司所有的销售人员都是男性，所有的文秘都是女性，所有的已婚者都是文秘，公司的总经理尚未结婚。据此，我们可以知道()。

下列关于虫类药在痹证治疗中的用法哪项不正确

关于结核性脑膜炎的前驱期错误的是

被告人因涉嫌抢劫被人民检察院依法提起公诉。人民法院对人民检察院的起诉进行审查以后决定开庭审理，下列哪些做法是不符合刑事诉讼法相关规定的?

张某被人民法院判处有期徒刑3年，在判决确定前，张某并没有被羁押，在判决生效后，由哪个机关负责对张某的羁押以及交付执行?()

折扣

债券发行者在到期时不能按约定足额支付本金或利息的风险而给予债权人的补偿是()。

住在光荣院的老高平日里一个人待在房间，不与光荣院的其他人有什么交往，最近胃病复发，没有人照顾，没有人重视，萌生了自己被社会遗弃了的感觉。老高有()方面的需要。

班主任对学生进行操行评定时应慎用的评定等级是()。

“只见树木，不见森林；只见局部，不见整体”这是形而上学观点。()