首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某建筑公司承包了一工程施工项目,工期6个月。 (1)合同中关于工程价款的内容: ①合同固定总价1 600万元: ②开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算,并在最后两个月平均分摊扣回; ③业主从第一个月起,从承包商的工程价款中,按5%
某建筑公司承包了一工程施工项目,工期6个月。 (1)合同中关于工程价款的内容: ①合同固定总价1 600万元: ②开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算,并在最后两个月平均分摊扣回; ③业主从第一个月起,从承包商的工程价款中,按5%
admin
2015-04-27
74
问题
某建筑公司承包了一工程施工项目,工期6个月。
(1)合同中关于工程价款的内容:
①合同固定总价1 600万元:
②开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算,并在最后两个月平均分摊扣回;
③业主从第一个月起,从承包商的工程价款中,按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
(2)每月实际完成工作量情况如下表所示:
(3)工程施工中出现的问题:
①3月份,由于施工设备出现故障而停工3天,造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8 000元;
②4月份,因业主提供的电源出故障,造成施工现场停电,影响到关键路线施工。总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6 000元;
③5月份,出现了罕见的洪涝天气,影响到关键路线施工,工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9 000元。
承包商就上述三个事件,分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
根据以上资料,回答下列问题:
若不考虑承包商的索赔要求,5月份该工程应结算工程款为( )万元。
选项
A、30
B、160
C、190
D、200
答案
A
解析
5月份该工程应结算工程款=200 ×(1-5%)一1 600×20%÷2=30(万元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jP5M777K
本试题收录于:
建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类
0
建筑经济专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
下列不属于建设工程合同的有()。
建设工程施工合同无效,且建筑工程经竣工验收不合格的,而修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,人民法院()。
美国AIA系列合同文件中,用于建筑师与专业咨询机构之间的合同文本,属于()。
设计施工总承包合同履行中发生下列情形,属发包人违约的是()。
工程风险事件发生概率估计方法不包括()。
工程风险管理是一项非常复杂的管理过程,包括:①风险评价;②风险估计;③风险识别;④风险监督;⑤风险应对。风险管理流程是()。
下列工程项目,可以不进行招标的是()。
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》(建设部令第86号),下列建设工程中,不属于必须实行监理的是()。
未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查,工程监理单位法律责任说法错误的是()。
某固定资产原值为50000元,规定折旧年限为10年,残值率为4%,用平均年限法计算该固定资产的月折旧率为()。
随机试题
可能的诊断为可排除妊娠的有效而方便的辅助检查是
根据《城市房地产转让管理规定》的规定,房地产管理部门对提供的有关文件进行审查,并做出是否受理申请的书面答复,()日内未做书面答复的,视为同意受理。
某建设工程采用招标方式选择承包人,则关于该建设工程招标过程中的各行为,下列说法中,正确的是()。
某公司进口一批货物,成交价格是USD2000000FOBNEWYORK,运费是USD30000,保险费率4%,请问这批货物的CIF价格应该是()。
男性,20岁,未婚,某大学四年级学生,家在农村,排行老二,上有一姐,下有一弟。自我陈述:近一年来记忆力下降,没精神看书,逻辑分析能力下降,紧张。害怕考试,害怕老师为难我,睡不好觉,晚上睡不着,白天没精神,食欲下降,身体也比以前瘦了,曾去医院检查过内
明朝中后期出现资本主义萌芽的主要标志是()。
2011年3月,日本强地震造成核泄漏。为降低和防止核泄漏造成的危害,发生核泄漏时,下列做法中不正确的是()。
设计算行列式|A|;
Janewasadvisedthatshe______singinglessons.
数据库设计中反映用户对数据要求的模式是( )。
最新回复
(
0
)