××公路工程项目业主与承包人签订了工程承包合同，合同约定工期600d，每提前一天奖励0.5万元，每推迟一天罚款0.7万元。当施工到120d时，监理工程师对某种工程材料检验，发现材料质量不合格，由此造成承包人整个工程停工30d。此后工程进行到200d时，业主

admin2010-01-05 30

问题 ××公路工程项目业主与承包人签订了工程承包合同，合同约定工期600d，每提前一天奖励0.5万元，每推迟一天罚款0.7万元。当施工到120d时，监理工程师对某种工程材料检验，发现材料质量不合格，由此造成承包人整个工程停工30d。此后工程进行到200d时，业主提出变更设计，又造成承包人部分工程停工20d。最终工期597d。全部工程停工一天损失 3万元，部分工程停工一天损失1.2万元。
请根据上述背景情况分析说明：
(1)承包人在何种合同规定下，能争取到补偿?
(2)能够争取到多少补偿?

选项

答案(1)根据合同范本，能争取到工期和费用的补偿。 (2)可争取到工期延长20d，费用补偿为：工程变更造成部分停工可得费用补偿1.2×20=24万元；提前完成工程可得奖励23×0.5=11.5万元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jjUf777K

本试题收录于：合同管理题库公路监理师分类

合同管理

公路监理师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

合同管理

公路监理师

无偿使用土地是土地使用制度改革的核心内容，是管好土地、促进节约用地和合理利用土地、提高土地效益的经济手段。()

债券发行时，若市场利率高于债券利率，则债券的发行价格往往低于票面价值。()[2007年考题]

在经济寿命期限内，企业固定资产不间断计提折旧所依据的会计假设是()。[2009年考题]

关于征收耕地的补偿费用的说法，正确的有()。

某单位修建建筑面积为265m2的健身房，可以不申请办理施工许可证。[2006年考题]()

反映企业在一定会计期间内经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流人与流出情况的报表是()。

住房公积金财务管理的基本原则包括()。

A．藿香B．苍术C．厚朴D．砂仁E．豆蔻治疗风湿痹证的药物是()

幻觉的定义为

穿越铁路的燃气管道的套管，应符合的要求是()。

下列膨胀土路基的处理方法中，错误的是()。

竞价的结果不包括()。

发生下列()情形，不会造成法定代理或者指定代理终止。

下列情形中，导致仲裁协议无效的有()。

设机器字长为8，已知X、Y分别为带符号的纯小数和纯整数，且[X]补=[Y]移=11111111，求出X和Y的十进制真值：X=(9)，Y=(10)。

(1)LastmonthHansenTransmissionsInternational,amakerofgearboxesforwindturbines,waslistedontheLondonStockExchang

Eyebehavior,involvingvarietiesofeye-contact,cangivesubtlemessageswhichpeoplepickupintheirdailylife.Warmlooks