首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方需外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同,施工总承包单位进
[背景资料] 某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方需外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同,施工总承包单位进
admin
2016-05-23
58
问题
[背景资料]
某办公楼工程,建筑面积18500m
2
,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方需外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同,施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划,如图2A320090所示(时间单位:月),并经过监理工程师审查和确认。
合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:施工总承包依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案。
事件二:基础工程施工完成后,在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上,施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、监理工程师进行了分部工程验收。
事件三:当施工进行到第5个月时,因建设单位设计变更导致工作B延期2个月,造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元,施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。
问题:
事件一中,施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?
选项
答案
事件一中,施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有:开挖深度、地质、地下水情况、土方量、运距、工期要求。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jqAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
下列关于挖孔灌注桩施工的说法,错误的是()。
一座有夜间施工的3×20m现浇空心板跨线桥,计算该桥的其他工程费时,其费率应按项目工程类别中的()来确定。
碎石沥青混凝土在施工时,采用小料堆集料堆放,主要是为了()。
高速公路和一级公路施工中,标高控制桩间距不宜大于()m。
【背景资料】某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了下图(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。在施工过程中,发生了如下事件:事件1:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受
【背景资料】某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了下图(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。在施工过程中,发生了如下事件:事件1:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受
【背景资料】某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了下图(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。在施工过程中,发生了如下事件:事件1:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受
【背景资料】承担某公路工程项目施工任务的某施工单位根据有关文件和资料对该公路工程质量控制设置了关键点,该工程技术总负责人负责对技术文件、报告、报表进行了审核和分析,在具体施工中遇到以下情况:(1)由于第三方的原因,该工程被迫停工,停工时
【背景资料】承担某公路工程项目施工任务的某施工单位根据有关文件和资料对该公路工程质量控制设置了关键点,该工程技术总负责人负责对技术文件、报告、报表进行了审核和分析,在具体施工中遇到以下情况:(1)由于第三方的原因,该工程被迫停工,停工时
【背景资料】承担某公路工程项目施工任务的某施工单位根据有关文件和资料对该公路工程质量控制设置了关键点,该工程技术总负责人负责对技术文件、报告、报表进行了审核和分析,在具体施工中遇到以下情况:(1)由于第三方的原因,该工程被迫停工,停工时
随机试题
A.0.3%B.0.5%C.0.03%D.0.05%E.0.1%苯甲酸用作中药合剂的抑菌剂,其用量不得超过
王某认为社保局提供的社会保障信息有误,要求该局予以更正。该局以无权更正为由拒绝更正。王某向法院起诉,法院受理。下列哪些说法是正确的?(2014年卷二83题,多选)
需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起( )内,向审批陔建设项目环境影响的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有()。
营业税按行业实行有差别的比例税率,其中适用5%营业税税率的有()。
简述辞职与辞退的区别。
(1)出口(2)发现油田(3)地质勘探(4)创汇(5)开采
许多好书的价值只限于某一特定的历史时期,它们没有展示出那种( )的吸引力。这种吸引力来源于用各个时代、各个地区的人都能理解的方式来讨论各时代、各地区的人都要( )的问题。最恰当的一项是( )。
6:00
ThegeologyoftheEarth’ssurfaceisdominatedbytheparticularpropertiesofwater.PresentonEarthinsolid,liquid,andga
最新回复
(
0
)