背景资料某水库枢纽工程除险加固的主要项目有：坝基帷幕灌浆、坝顶道路重建、上游护坡重建、上游坝体培厚、发电隧洞加固、泄洪隧洞加固、新建混凝土截渗墙、下游护坡拆除重建、新建防浪墙。合同约定：(1)签约合同价为2680万元，工期17个月，自2010年11月1

admin2017-11-03 32

问题背景资料
某水库枢纽工程除险加固的主要项目有：坝基帷幕灌浆、坝顶道路重建、上游护坡重建、上游坝体培厚、发电隧洞加固、泄洪隧洞加固、新建混凝土截渗墙、下游护坡拆除重建、新建防浪墙。
合同约定：(1)签约合同价为2680万元，工期17个月，自2010年11月1日至2012年3月30日。
(2)开工前发包人向承包人按签约合同价的10％支付工程预付款，预付款的扣回与还清按公式

计算，F₁为20％、F₂为90％。
(3)从第一个月起，按进度款的5％扣留工程质量保证金。
当地汛期为7～9月份，根据批准的施工总体进度计划安排，所有项目均安排在非汛期施工。其中“上游坝体培厚”、“发电隧洞加固”、“新建混凝土截渗墙”安排在第一个非汛期完成，为满足防汛要求， “上游护坡重建”在第一个非汛期安排完成总工程量的80％，剩余部分工程量安排在第二个非汛期施工，其余项目均安排在第二个非汛期施工。承包人编制的施工网络进度计划如下图，其中第二个非汛期计划在2011年10月1日开工。该计划上报并得到批准。

(注：“上游护坡重建”工作累计持续时间为180d；每月均按30d计。)
工程按合同约定如期开工，施工过程中发生如下事件：
事件1：“发电隧洞加固”项目计划从2010年12月20日开始，进度曲线图如下：

事件2：由于设计变更，发包人未能按期提供图纸，致使“新建防浪墙”在2012年1月25日完成，因此增加费用4万元。据此承包人提出了延长工期15天，增加费用4万元的要求。
事件3：至2012年1月份，累计完成合同工程量2363万元。监理人确认的2012年2月份完成工程量清单中的项目包括：“泄洪隧洞加固”138万元，“下游护坡拆除重建”79万元。
问题
根据事件2，分析承包人提出的延长工期和增加费用的要求是否合理，并说明理由。

选项

答案事件3中设计变更的责任方为发包人，该项目最迟计划完成时间为2012年3月10日，实际完成日期在2012年2月15日，不影响总工期，所以延长工期50天的要求不合理，增加费用4万元的要求合理。

解析掌握《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中变更条款的规定内容，划分责任，分析变更对工期与费用的影响，按照规定(约定)提出要求。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，由于设计变更引起的增加费用发包人承担；造成的工作时间推迟并影响计划工期的部分，承包人可向发包人提出延长工期要求。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jqKw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类

水利水电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

一级建造师

根据《水电建设工程施工安全管理暂行办法》，在施工生产中，一次死亡1～2人或重伤3人以上属于(　　)。

水利部于(　　)发布实施《水利工程质量事故处理暂行规定》，该规定共6章41条。

在砂卵石地层中，每个槽孔的施工通常采用先钻主孔，后劈打副孔的方法。这种成槽方法是(　　)。

关于碾压混凝土方面的主要规定有(　　)。

建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项准备工作，其主要工作内容包括(　　)。

水轮发电机组安装中，设备组合面应光洁无毛刺。合缝间隙用(　　)塞尺检查，塞尺不能通过为合格。

施工监理是工程建设监理的一个重要阶段，有关部门制定了《水电水利工程施工监理规范》，该规范主要由(　　)个部分组成。

在生物学、医学及其子科学的研究中，对从通常的生物学环境中分离出的生物体组织成分进行体外研究的实验称为体外实验；在活体生物机体之中进行研究的实验称为体内实验。根据上述定义，下列属于体外实验的是：

A．阴道涂片B．宫颈刮片C．腹腔镜检查D．诊断性刮宫E．子宫颈活体组织检查用于了解卵巢功能

牡螈散的功用是真人养脏汤的功用是

法院对妨害民事诉讼行为人采取罚款、拘留强制措施时，应当用决定书。对决定不服的，可以向(　　)申请复议一次。

[2011年，第106题]局域网是指将各种计算机网络设备互连在一起的通信网络，但其覆盖的地理范围有限，通常在()。

我国《职业健康安全管理体系一规范》(GB/T28001—2001)颁布的时间是(　　)。

采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是(　　)。

()能够引起劳动法律关系产生、变更和消灭，具有一定法律后果的活动。

Inearly2004eighttinysensorsweredroppedfromaplanenearamilitarybaseinCalifornia.Afterhittingtheground,these

假设同一名称的产品有不同的型号和产地，则计算每种产品平均单价的SQL语句是______。

水利水电工程管理与实务

一级建造师

根据《水电建设工程施工安全管理暂行办法》，在施工生产中，一次死亡1～2人或重伤3人以上属于( )。

水利部于( )发布实施《水利工程质量事故处理暂行规定》，该规定共6章41条。

在砂卵石地层中，每个槽孔的施工通常采用先钻主孔，后劈打副孔的方法。这种成槽方法是( )。

关于碾压混凝土方面的主要规定有( )。

建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项准备工作，其主要工作内容包括( )。

水轮发电机组安装中，设备组合面应光洁无毛刺。合缝间隙用( )塞尺检查，塞尺不能通过为合格。

施工监理是工程建设监理的一个重要阶段，有关部门制定了《水电水利工程施工监理规范》，该规范主要由( )个部分组成。

在生物学、医学及其子科学的研究中，对从通常的生物学环境中分离出的生物体组织成分进行体外研究的实验称为体外实验；在活体生物机体之中进行研究的实验称为体内实验。根据上述定义，下列属于体外实验的是：

A．阴道涂片B．宫颈刮片C．腹腔镜检查D．诊断性刮宫E．子宫颈活体组织检查用于了解卵巢功能

牡螈散的功用是真人养脏汤的功用是

法院对妨害民事诉讼行为人采取罚款、拘留强制措施时，应当用决定书。对决定不服的，可以向( )申请复议一次。

[2011年，第106题]局域网是指将各种计算机网络设备互连在一起的通信网络，但其覆盖的地理范围有限，通常在()。

我国《职业健康安全管理体系一规范》(GB/T28001—2001)颁布的时间是( )。

采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是( )。

()能够引起劳动法律关系产生、变更和消灭，具有一定法律后果的活动。

Inearly2004eighttinysensorsweredroppedfromaplanenearamilitarybaseinCalifornia.Afterhittingtheground,these

假设同一名称的产品有不同的型号和产地，则计算每种产品平均单价的SQL语句是______。

根据《水电建设工程施工安全管理暂行办法》，在施工生产中，一次死亡1～2人或重伤3人以上属于(　　)。

水利部于(　　)发布实施《水利工程质量事故处理暂行规定》，该规定共6章41条。

在砂卵石地层中，每个槽孔的施工通常采用先钻主孔，后劈打副孔的方法。这种成槽方法是(　　)。

关于碾压混凝土方面的主要规定有(　　)。

建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项准备工作，其主要工作内容包括(　　)。

水轮发电机组安装中，设备组合面应光洁无毛刺。合缝间隙用(　　)塞尺检查，塞尺不能通过为合格。

施工监理是工程建设监理的一个重要阶段，有关部门制定了《水电水利工程施工监理规范》，该规范主要由(　　)个部分组成。

法院对妨害民事诉讼行为人采取罚款、拘留强制措施时，应当用决定书。对决定不服的，可以向(　　)申请复议一次。

我国《职业健康安全管理体系一规范》(GB/T28001—2001)颁布的时间是(　　)。

采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是(　　)。