首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,如图18420120一6所示。 该工程在施工过程中发生了如下情况:
【背景资料】 某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,如图18420120一6所示。 该工程在施工过程中发生了如下情况:
admin
2016-05-25
51
问题
【背景资料】
某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,如图18420120一6所示。
该工程在施工过程中发生了如下情况:
(1)因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成B工作持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。
(4)桥梁结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。针对上述情况,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔,编写了索赔报告。施工过程中还发生了如下事件:
事件1:项目部在路基填筑前,委托有资质的试验室进行了标准击实试验,报项目技术负责人批准后实施。
事件2:路基分层填筑时,施工单位在检验了有关指标后并经专业监理工程师验收后进行一层的填筑,总监理工程师对压实度指标有怀疑,要求施工单位重新取样检验,经重新检验后不合格。施工单位向监理工程师提出,分层填筑经过了专业监理工程师的验收.现在检验不合格是监理工程师失职造成的,要求监理单位给予工期和费用索赔。
问题:
按照施工进度计划,确定该工程的关键线路和计算工期,并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。
选项
答案
按照施工进度计划,该工程的关键线路为:①一③—⑤—⑥(或B→E→G)。计算工期应以各项工作的最早时间进行计算,可以根据公式计算法或图上计算法计算出各项工作的最早完成时间,终点节点的紧前工作最早完成时间最大值即为计算工期,因此计算工期为390天,按此计划可以按合同工期要求完工。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/kV1u777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
关于安全检查表(SCL)说法错误的是()。
计算土压(泥水压)控制值时,一般沿隧道轴线取适当间隔,按各断面的土质条件,计算出上限值与下限值,并根据施工条件在其范围内设定。设定原则正确的说法是()。
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008中强制性条文规定:沥青混合料面层不得在()时施工。
关于高压喷射注浆加固地基施工的基本工序说法,正确的是()。
沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于()时施工。
以下关于双侧壁导坑法施工作业顺序说法正确的是()。
经常处于()路段的路基应设垫层。
泥质防水层施工质量检验应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行,检验项目包括()。
随机试题
决定铁道部处级内设机构的设立、撤销、合并的是()
小儿较成人脉象
甲将乙和丙打成了轻伤,乙起诉到法院,丙接到法院通知后表示不想追究甲的责任,没有参加诉讼。一审宣判后,丙反悔,就同一事实向法院提起自诉。该法院应当如何处理?()
证券公司一旦成为证券交易所会员,便自动取得了交易席位。()
下列关于存货清查的会计处理中,正确的有()。
集装箱动态信息的主要来源是()。
请阅读下面录像题的情景叙述,找出情景叙述中秘书行为及工作环境中正确或错误的地方(应至少找出10处正误点)。时间:某日上午地点:公司经理办公室人物:四达公司经理秘书初萌,女;维达公司张经理,男物品:电脑、各类文件夹、电话机、办公文具、文件柜、沙发、纸
《幼儿园教育指导纲要(试行)》中提到的五个领域,每个领域都可以提炼出一种关键的能力,艺术是()
教育心理学是________心理学的一种。
For many years, the principle goal of computer(73)was to write short pieces of code that would execute quickly. The(74)needed to
最新回复
(
0
)