首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目施工过程中,承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料,致使工期拖延5天,承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。
某工程项目施工过程中,承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料,致使工期拖延5天,承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。
admin
2009-05-10
84
问题
某工程项目施工过程中,承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料,致使工期拖延5天,承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。
选项
A、总索赔
B、道义索赔
C、默示索赔
D、工程变更索赔
答案
C
解析
合同中默示的索赔,即承包人的该项索赔要求,虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述,但可以根据该合同的某些条款的含义,推论出承包人有索赔权。这种索赔要求,同样有法律效力,有权得到相应的经济补偿。根据施工合同的规定,“开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要”是发包人的合同义务。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/l4i5777K
本试题收录于:
建设工程合同管理题库一级监理工程师分类
0
建设工程合同管理
一级监理工程师
相关试题推荐
在国际工程项目建筑安装工程费用构成中,属于直接费的有()。
施工单位的生产工人因气候影响的停工工资包含在()中。
进口设备关税的计算基数为()。
根据FIDIC合同文件的规定,工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的()%,宜采用新的费率或价格。
根据对质量的影响程度,在数理统计上,把影响质量波动的原因分为()。
监理工程师对承包单位的现场施工准备所进行的质量控制工作包括()。
按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
标准设计的分类包括()。
用实物法编制施工图预算,针对以下步骤:(1)计算工程量;(2)套预算定额单价;(3)套预算人工、材料、机械定额;(4)进行工料分析;(5)按当时当地单价汇总人工费、材料费、施工机械使用费;(6)计算其他费用及汇总造价,合理的顺序是()。
设计阶段监理工作的核心任务是()。
随机试题
短缩舌形成的病机是
关于急性胰腺炎,下列叙述中不正确的是()
增值税纳税人销售货物或提供应税劳务,计算应纳税额时,下列哪些项目的进项税额不得从销项税额中抵扣?( )
甲向乙借款300万元于2008年12月30日到期,丁提供保证担保,丁仅对乙承担保证责任。后乙从甲处购买价值50万元的货物,双方约定2009年1月1日付款。2008年10月1日,乙将债权让与丙,并于同月15日通知甲,但未告知丁。对此,下列哪些选项是正确的?(
甲纠集他人多次在市中心寻衅滋事,造成路人乙轻伤、丙的临街商铺严重受损。甲被起诉到法院后,乙和丙提起附带民事诉讼。法院判处甲有期徒刑6年,罚金1万元,赔偿乙医疗费1万元,赔偿丙财产损失4万元。判决生效交付执行后,查明甲除1辆汽车外无其他财产,且甲曾以该汽车抵
燃气管道的安装人员必须经过培训并考试合格,当间断安装时间超过(),再次上岗前应重新考试和进行技术评定。
关于诉讼时效的起算点,下列说法中,正确的有()。
年轻的王老师为了与学生形成良好的师生关系,了解学生的学习、生活状况,经常在课间休息时与学生交谈。有一天,一个学生对他说:“老师,我来这个班级这么久了,您是第一个了解和关心我生活的人,谢谢您!”这说明()是师德的灵魂。
湖南衡阳特大火灾事故中,公安消防官兵置个人生死于不顾,为了保护人民的利益英勇工作。其中20名消防队员献出了宝贵的生命,谱写了一首人民公安为人民的壮烈诗歌。消防工作的内容主要包括()。
CrossCulturalAdvertisingAsuccessfulcrossculturaladvertisingcampaignlargelydependsoneffectivecrossculturalcommunic
最新回复
(
0
)