首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF—1999—0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元
[背景资料] 甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF—1999—0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元
admin
2016-05-23
31
问题
[背景资料]
甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF—1999—0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件:
事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米,当日乙方停工。25天后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。
事件二:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。
事件三:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元,乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题:
事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由。
选项
答案
(1)事件二中,乙方申报设计变更增加费不符合约定。 (2)理由:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)有关规定,承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。本案例中,乙方在施工完毕三个月后才提出索赔要求,已经超出索赔时效,丧失了要求索赔的权利,所以甲方可不赔偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lMAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
( )材料的采购方式具有开放性、全球化、低成本、高效率的特点。
所有工程的劳动力组合由( )决定。
采用导管法灌注水下混凝土前,应对导管做()。
根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011),桥梁工程施工中,大体积混凝土的最大胶凝材料总量不宜超过()kg/m3
采用小型机具进行混凝土振捣施工时,振捣棒至模板边缘的距离不宜大于()mm。
某市外环路路基平均填土高度13m。该路段因沿黄河大堤,地下水位高(现有黄河河床标高比路面设计高程高出2~3m),而且处于雨期积水地区,土质大部分为黄河粉砂土,少量粉质黏土,全线大部分路段为软弱地基路段(地基承载力平均10~80kPa)。因此,设计单位与施工
建筑垃圾处置实行( )制度。
铝塑复合管应用于( )。
某建筑工程,总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理,监理规划和具体工作如下:(1)该工程的施工质量验收按《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关专业验收规范进行。(2)施工中,各检验批的质量验收记录
吊顶工程中的预埋件,钢筋吊杆和型钢吊杆应采取的表层处理方法是()。为防止实木地板面层整体产生线膨胀效应,木搁栅应垫实钉牢,木搁栅与墙之间留出()的缝隙。
随机试题
肝火上炎,不能人睡属于()型失眠。
以下哪项是新生儿败血症的特征性表现
A.足以严重危害人体健康B.对人体健康造成严重危害C.对人体健康造成特别严重危害D.后果特别严重根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售假药、劣药刑事案具体应用法律若干问题的解释》生产、销售的劣药被使用后造成中度残疾的,应认
重力和黏滞力分别属于:
借款人不能按期偿还贷款,且符合展期偿还条件者,短期贷款要在()天前,向贷款人提出书面申请。
《中外合资经营企业法》规定必须由出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议的事项有( )。
某小学开展全校性“热爱家乡”为主题的课外活动,此活动属于()。
[*]下列关于2009年各省市普通高中招生数与专任教师数之比的描述,正确的是()。
执行下列程序时,会产生什么异常publicclassTest{publicstaticvoidmain(Stringargs[]){intd=101;intb=220;longa
There’ssomethingabouttheInternetthatcanbringoutmeannessinteenagers.Thatisonefindingofastudytobereleased
最新回复
(
0
)