【背景资料】某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前l天奖励2000元，每拖后一天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。在实际施工过程中发生了如下几

admin2019-09-08 73

问题【背景资料】
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前l天奖励2000元，每拖后一天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。

在实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：业主未能按时提供出全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C没受影响。
事件2：在工作D施工时主要施工设备出现故障，停工2天检修，造成窝工20个工日。
事件3：在工作E施工时，由于业主提供的某种材料不合格，造成拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，台班单价为300元。材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元
【问题】
当地人工日工资单价为35元/工日，窝工人工费补偿标准为20元/工日。若不计施工管理费、利润等补偿，在该工程中，承包商可得到多少经济补偿?

选项

答案承包商可得到的经济补偿是由于业主的责任而引起的人工、机械、材料的窝工损失或增加，本例中为事件1、事件2、事件3。计算时应注意增加人工工时与窝工的区别。承包商可得到的合理经济补偿总额为：(8+10)×20+30×35+3×300+20000+15×35+10000=32835(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lbHw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

水利水电工程中常用抓铲挖掘机开挖土质比较松软、施工面狭窄而深的集水井、深井及挖掘深水中物料，其挖掘深度可达()以上。

混凝土外加剂种类很多，但能改善混凝土耐久性的外加剂包括()。

熟料以硅酸三钙、氟铝酸钙为主，主要用于紧急抢修工程，以及冬季施工、堵漏等工程的特性水泥是()。

土石坝碾压方式主要取决于碾压机械的()。

()操作简单，碾压、铺土和质检等工序协调，便于分段流水作业，压实质量容易保证。

广泛用于中、小型预应力混凝土结构和普通钢筋混凝土结构构件，也可用于焊接钢筋网的是()。

根据《泵站施工规范》SL234—1999，泵站施工中，机、泵座二期混凝土，应保证设计标准强度达到()以上，才能继续加荷安装。

形成血浆胶体渗透压的主要物质是

光敏疗法体内效应的主要机制是

仲裁裁决一旦作出，即具有法律效力，有关当事人应自觉执行。若败诉方拒绝执行裁决，仲裁机构不能强制其执行。()

【2016年潍坊市寒亭区】新课程提出了“三维”目标：知识与技能、______、情感态度与价值观。

已知轮船往返甲、乙两地所用时间比为7：9，汛期水流速度提升了100％，则往返总用时：

设f(x)在[1，2]上连续，在(1，2)内可导，且f(x)≠0(1＜x＜2)，又存在，证明：存在ξ∈(1，2)，使得ln2／∫12f(t)dt＝1／ξf(ξ)；

下列算式正确的是______。

Itisreportedthatonlyapartofpeopleexperienceintheirlife.ProfessorIforCapehasconductedaseriesofclinicaltri

Sinceancienttimes,thedestructiveeffectsofearthquakesonhumanlivesandpropertyhaveencouragedthesearchforreliable