首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某市政工程,项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:周),各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费如下表所示,其中H、L分别为道路的路基、路面工程。 问题: 施工中由于建设单位提供的施工条件发生变化,导致I、
某市政工程,项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:周),各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费如下表所示,其中H、L分别为道路的路基、路面工程。 问题: 施工中由于建设单位提供的施工条件发生变化,导致I、
admin
2019-09-24
55
问题
某市政工程,项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:周),各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费如下表所示,其中H、L分别为道路的路基、路面工程。
问题:
施工中由于建设单位提供的施工条件发生变化,导致I、J、K、N四项工作分别拖延1周,为确保工程按期完成,须支出赶工费。如果该项目投入使用后,每周净收益5.6万元,从建设单位角度出发,是让施工单位赶工合理还是延期完工合理?说明理由。
选项
答案
从建设单位角度出发,让施工单位赶工合理。 理由:在I、J、K、N四项工作中,J工作为关键工作,I、K、N三项工作均有大于1周的总时差,故I、K、N三项工作多延长1周不会影响计划工期,只有J工作延长1周,总工期将延长1周。如果将J工作的持续时间缩短1周,只需增加赶工费2万元,小于项目投入使用后的净收益5.6万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/m1q5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
合同签订的过程,是当事人双方相互协商并最后就各方的权利、义务达成一致意见的过程,签约是双方意志统一的表现。合同协议书由()签署后,合同即开始生效。
合同谈判是一门综合的艺术,需要经验和讲求技巧。在合同谈判中投标者往往处于(),因此除了做好谈判的准备外,更需要在谈判过程中确定和掌握自己一方的谈判策略和技巧,抓住重点问题,适时地控制谈判气氛,掌握谈判局势,以便最终实现谈判目标。
在项目法人负责制中,项目法人应负责()。
设备工程合同管理的根本任务是(),
()按工程项目对设备的要求,从选择承包方的准备工作到决定承包方,从与承包方签订合同到合同的履约全过程,从合同实施到解决违约和索赔,工程师对全过程的合同管理都是使业主和承包方运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。
以下公司中,不属于工程经济领域的第三产业的是()。
工程师对全过程的合同管理都是使()运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。
业主在设备工程合同谈判阶段希望达到的目的主要有()。
按照我国《合同法》的规定,当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时()。
承包商派往工地管理工程施工的项目经理人选,须经()批准。
随机试题
某女,孕后腰酸腹痛,胎动下坠,无阴道出血,可诊断为( )
药品说明书应包含的基本科学信息主要包括()
甲公司诉乙公司一案一审判决下来后,一审人民法院发现判决有错误,根据上述情况下列陈述正确的是:
功能折旧是指建筑物在功能上的相对缺乏,落后或者过剩所造成的建筑物价值的损失。造成建筑物功能折旧的主要原因有()等。
按照《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—0213的规定,属于分包人工作与义务的有()。
公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,严重损害股东或者其他人利益的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,()。
中国公民林某自2012年1月1日起承包一家位于市区的国有招待所,根据承包合同规定,承包后的招待所经济性质不变,承包期为3年,每年从税后利润中上交承包费50000元,其余经营成果归承包者。2013年2月初,林某到税务局报送了个人所得税纳税申报表等有关纳税资料
目前生物工程产业可以说是一个非常有前景的新兴产业,对于进入该产业的企业来说,早期的进入障碍包括()。
徽州文化主要是指以徽州(古称新安郡)为地域依托。渊源于历史上人与自然及人们之间对象性关系而形成的特定生活结构体系。同任何文化一样,它也包括物质文化、制度文化、意识形态以及内隐的心态、价值系统等文化心理结构,并且在各个文化层面都创造出辉煌的富于鲜明特色的成果
Timewas,oldpeopleknewtheirplace.Powerwaspassedtosonsanddaughters,crownsplacedonyoungerheads.Notanymore.The
最新回复
(
0
)