【背景资料】某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。施工合同中说明：建设工期278d，2012年9月1日开工，工程造价43

admin2016-03-04 52

问题【背景资料】
某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。
施工合同中说明：建设工期278d，2012年9月1日开工，工程造价4357万元。合同约定结算方法；合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。
实施过程中，发生如下事件：
事件一：结构施工期间，总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8d。总承包商以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。
事件二：监理工程师检查防渗工程，发现止水带安装不符合要求，记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分有误，需进行返工。
事件三：在做基础处理时，经中间检查发现施工不符合设计要求，防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求，就向监理工程师提出终止合同的书面申请。
事件四：在进行结算时，总承包商根据已标价的工程量清单，要求安装配件费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中约定计取，为此发生争议。
【问题】
在事件二中，返修的经济损失由谁承担?监理工程师有什么不妥之处?

选项

答案(1)返修的经济损失由防渗公司承担。 (2)监理工程师的不妥之处： ①直接要求防渗公司整改。正确做法：应要求总承包商整改。 ②凭口头汇报签证认可。正确做法：应到现场复验。 ③根据分包单位的要求进行签证。正确做法：应根据总包单位的申请进行复验、签证。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/m6Uw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

某企业有二台设备，目前的实际价值为38万元，预计残值为2.5万元，第一年的使用费为1.8万元。在不考虑资金时间价值的情况下，经估算得到该设备的经济寿命为12年，则该设备的平均年度资产消耗成本为(　　)万元/年。

下述方法中，不能提高产品价值的是(　　)。

进行偏差分析的最常用的方法是()。

现金流量图是一种反映经济系统资金运动()的图式。

根据《政府采购法》，采用竞争性谈判方式进行采购的情形是()。

某工程拟完工程量100m，实际完成工程量110m，计划单价60元／m，实际单价70元／m。则进度绩效指数和费用绩效指数分别为()。

生产性建设项目的总投资包括()两部分。

利用()融资方式，可以弥补财政预算的不足、有效转移政府财政风险、提高公共项目的投资效率、增加私营部门的投资机会。

某市中级人民法院在审理一起行政案件时，发现在与案件有关的问题上，部委规章之间以及部委规章与地方规章和地方性法规之间都存在不一致的地方。根据法律规定，该市中级人民法院正确的做法是：

提插补泻手法中的补法是

以下对糖尿病检验结果的解释正确的是

库欣综合征的临床表现有

下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有(　　)。

编号是一些固定的字，以下哪些是具有表扬性的()

关于项目招投标的说法，不正确的是()。

在()中，用户—般不直接操纵计算机，而是将作业提交给系统操作员。由操作员将作业成批装入计算机，然后由操作系统按照一定的原则执行作业，并输出结果。最后由操作员将作业运行结果交给用户。

靴を________まま部屋に入ってはいけない。

水利水电工程管理与实务

二级建造师

某企业有二台设备，目前的实际价值为38万元，预计残值为2.5万元，第一年的使用费为1.8万元。在不考虑资金时间价值的情况下，经估算得到该设备的经济寿命为12年，则该设备的平均年度资产消耗成本为( )万元/年。

下述方法中，不能提高产品价值的是( )。

进行偏差分析的最常用的方法是()。

现金流量图是一种反映经济系统资金运动()的图式。

根据《政府采购法》，采用竞争性谈判方式进行采购的情形是()。

某工程拟完工程量100m，实际完成工程量110m，计划单价60元／m，实际单价70元／m。则进度绩效指数和费用绩效指数分别为()。

生产性建设项目的总投资包括()两部分。

利用()融资方式，可以弥补财政预算的不足、有效转移政府财政风险、提高公共项目的投资效率、增加私营部门的投资机会。

某市中级人民法院在审理一起行政案件时，发现在与案件有关的问题上，部委规章之间以及部委规章与地方规章和地方性法规之间都存在不一致的地方。根据法律规定，该市中级人民法院正确的做法是：

提插补泻手法中的补法是

以下对糖尿病检验结果的解释正确的是

库欣综合征的临床表现有

下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。

编号是一些固定的字，以下哪些是具有表扬性的()

关于项目招投标的说法，不正确的是()。

在()中，用户—般不直接操纵计算机，而是将作业提交给系统操作员。由操作员将作业成批装入计算机，然后由操作系统按照一定的原则执行作业，并输出结果。最后由操作员将作业运行结果交给用户。

靴を________まま部屋に入ってはいけない。

某企业有二台设备，目前的实际价值为38万元，预计残值为2.5万元，第一年的使用费为1.8万元。在不考虑资金时间价值的情况下，经估算得到该设备的经济寿命为12年，则该设备的平均年度资产消耗成本为(　　)万元/年。

下述方法中，不能提高产品价值的是(　　)。

下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有(　　)。