首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下所述。 (1)合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图4—1所示。 由于施工工艺要求,该计划中C、
某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下所述。 (1)合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图4—1所示。 由于施工工艺要求,该计划中C、
admin
2015-08-26
18
问题
某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下所述。
(1)合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图4—1所示。
由于施工工艺要求,该计划中C、E、I三项工作施工需使用同一台运输机械;B、D、H三项工作施工需使用同一台吊装机械。上述工作由于施工机械的限制只能按顺序施工,不能同时平行进行。
(2)承包人在投标报价中填报的部分相关内容如下:
①完成A、B、C、D、E、F、G、H、I 9项工作的人工工日消耗量分别为100个工日、400个工日、400个工日、300个工日、200个工日、60个工日、60个工日、90个工日、1000个工日。
②工人的日工资单价为50元/工日,运输机械台班单价为2400元/台班,吊装机械台班单价为1200元/台班。
③分项工程项目和措施项目均采用以直接费为计算基础的工料单价法,其中的间接费费率为18%,利润率为7%,税金按相关规定计算。施工企业所在地为县城。
(3)合同中规定:人工窝工费补偿25元/工日,运输机械折旧费1000元/台班,吊装机械折旧费500元/台班。
在施工过程中,由于设计变更使工作E增加了工程量,作业时间延长了20天,增加用工100个工日,增加材料费2.5万元,增加机械台班20个,相应的措施费增加1.2万元。同时,E、H、I的工人分别属于不同工种,H、T工作分别推迟20天。
【问题】
在因设计变更使工作E增加工程量的事件中,承包商除在工作E上可以索赔费用外,是否还可以索赔其他费用?如果有可以索赔的其他费用,请分项列式计算可以索赔的费用;如果没有,请说明原因。
选项
答案
在因设计变更使工作E增加工程量的事件中,承包商除在工作E上可以索赔费用外,还可以索赔其他费用。这些费用包括如下内容: (1)H工作费用索赔: ①因为H工作有10天总时差,所以人工窝工和吊装机械闲置时间:20-10=10(天) ②每天窝工工日:90/30=3(工日/天) ③索赔费用:3×10×25+10×500=5750(元) (2)I工作费用索赔: ①人工窝工时间为20天 ②每天窝工工日:1000/50=20(工日/天) ③索赔费用:20×20×25=10000(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mBL5777K
本试题收录于:
现代咨询方法与实务题库咨询工程师(投资)分类
0
现代咨询方法与实务
咨询工程师(投资)
相关试题推荐
现代工程咨询采用的系统研究是系统分析方法的一个步骤,其基本过程可归纳为()等几个阶段。
下列投资项目中,不实行备案制的有()。
下列关于企业投资项目可行性研究内容的表述,正确的有()。
工程咨询信息系统的层次结构中,包括综合布线系统、机房系统和部分智能建筑系统的是()。
为将由于咨询工程师工作疏忽或过失给他人带来的损失转由保险公司承担,工程咨询单位应为咨询工程师办理()。
投资项目准备阶段融资咨询的主要工作包括()。
下列规划发展目标,属于社会发展目标的有()。
对于工作范围很难确定,咨询工程师可以建议项目业主采用的合同类型是()。
根据保险人的委托,向保险人收取手续费,并在保险人授权的范围内办理保险业务的单位或个人是()。
工程咨询公司可以作为(),承担项目的主要责任与风险。
随机试题
下列疾病哪项不会出现语音震颤减弱或消失()
A.铅、水泥B.铝、有机玻璃或塑料制品C.石蜡、水或石墨D.极力避免核素进入体内E.无需防护中子的防护应采用
根据有关司法解释,人民法院规定了民事诉讼当事人举证期限,下列哪一说法符合有关司法解释的规定?()
对于制造业项目,为什么进行主要投入品的供应分析?
上网竞价发行是指利用证券交易所的交易系统,()作为新股的唯一卖方,以发行人宣布的发行底价为最低价格,以新股实际发行量为总的卖出数,由投资者在指定的时间内竞价委托申购。
中国公民张先生为国内某企业高级技术员工。2019年度取得的收入如下:(1)每月取得工资收入7200元。(2)6月参加某商场有奖组织的有奖销售活动,中奖所得共计20000元,其中将10000元通过教育部门捐赠给当地的教育事业。(
集中趋势的主要测度值是()。
下列有关格式塔学派观点的说法中错误的是()
Asoneworkswithcolorinapracticalorexperimentalway,oneisimpressedbytwoapparentlyunrelatedfacts.Colorasseenis
Corporationsasagroupofferavarietyofjobs.Mostlargecompaniessendpeopletocollegestointerviewgraduatingstudentsw
最新回复
(
0
)