首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件: 事件1:某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知承包人停工10天,并同意合同工期顺延10天,为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要
实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件: 事件1:某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知承包人停工10天,并同意合同工期顺延10天,为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要
admin
2022-03-24
15
问题
实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件:
事件1:某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知承包人停工10天,并同意合同工期顺延10天,为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为对其造成的损失过大,意欲索赔。
事件2:工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km,但开工后,发现该砂不符合质量要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂点采购。由于供砂距离的增大,必然引起费用的增加,承包人经过仔细计算后,在合同约定的时间内,向监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元的索赔要求。
事件3:路基土石方工程施工过程中,承包人在合同中标有软石的地方未遇到软石。因此,该施工段的工期提前1个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石,使开挖工作变得更困难,工期因此拖延了5个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算,影响工期2个月,由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂,造成了实际生产率比原计划低得多,折算影响工期3个月。为此,承包人准备提出索赔要求。
问题:
针对事件3,指出承包人索赔要求中有关索赔的内容、理由、证据、通知、文件等的要点。
选项
答案
(1)索赔的内容:本事件使承包人由于意外地质条件造成施工困难,导致工期延长,相应产生额外的工程费用。因此,应包括工期索赔和费用索赔。 (2)索赔的理由:施工中遇到在合同中未标明的较多次坚石,施工现场的施工条件与合同标明的有很大差异,超出合同提供的条件,属于业主的责任范围。 (3)索赔的证据: ①工程照片,各项由监理工程师签认的文件,施工记录,与本事件相关的合同文件(如标书、图纸、设计交底记录、变更指令等)。这些证明材料用以说明施工条件变化的程度及是否真实等情况。 ②施工进度计划,施工备忘录,工地会议记录或纪要等。这些证明材料用以分析计算延误的工期并证实其可信性。 ③与本事件相关的人工报表、材料报表、机械设备报表等。这些材料用以分析计算多用了人工或延长工作时间,增加了设备数量、种类或工作时间,以及多用材料数量等,据此计算增加的费用。 (4)索赔的文件:索赔的文件主要包括索赔意向通知书、索赔通知书、记录及证明材料、详细计算书。 (5)索赔的通知:应在索赔事件发生后合同约定的时间内向监理人提出索赔意向通知书及索赔通知书,并提交有关索赔证明材料及记录。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mHq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
(),是指债务人或者第三人将其动产或权利移交给债权人占有,用以担保债权实现的法律形式。
(),是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的权利义务关系。
一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。
保险合同是一种()的保障性合同。
安装调试前,供货方的技术人员应向安装调试施工人员进行(),讲解和示范要进行工作的程序和方法。
()仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。因此采用这种合同类型要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明,使承包人能准确计算工程量。
()是委托人与设计人就完成设备工程的设计方案明确相互权利义务的协议。
若承包人送的报告自送达之日起()天内,工程师未予答复的,视为变更款报告已被确认。
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》必须招标的项目,其中总投资在()万元以上必须招标。
随机试题
(2010年10月)商业银行
“我是月底光,我是日底光,我是一切星球底光”诗句出自郭沫若的()。
皮肤见椭圆形水庖,晶莹明亮,顶满无脐,浆液稀薄者多为
男,9岁。未进早餐人校锻炼,半小时后四肢无力,平卧于地上,勉强翻身。血钾5.6mmol/L。注射葡萄糖酸钙后症状缓解消失。一年中类似发作5次。可能的诊断是()
某机关法定代表人甲安排驾驶员乙开车执行公务,乙以身体不适为由拒绝。甲遂临时安排丙出车,丙在途中将行人丁撞成重伤。有关部门认定丙和丁对事故的发生承担同等责任。关于丁人身损害赔偿责任的承担,下列哪些表述是错误的?(2009年试卷三第69题)
关于影响股票投资价值的因素,以下说法错误的是()
下列关于股利分配理论的说法中,错误的是()。2011年
下列关于紧急优先权和紧急征用权的理解正确的有()。
下面说明不正确的是
AUNofficialsaidthataidprogramswouldbe______untiltherewasadequateprotectionforreliefconvoy.(2005年电子科技大学考博试题)
最新回复
(
0
)