某航道工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交施工进度计划，如图所示，该计划满足合同工期100d的要求，合同价5000万元(其中现场管理费120万元)。在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一艘沉排船(船机原计划在开工的第25d后进场投入使

admin2016-05-30 44

问题某航道工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交施工进度计划，如图所示，该计划满足合同工期100d的要求，合同价5000万元(其中现场管理费120万元)。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一艘沉排船(船机原计划在开工的第25d后进场投入使用)，必须连续施工，使用该船的先后顺序不受限制(其他工作不使用船机)。
根据投标书附件规定，船机租赁费2000元／d、台班费850元／d，现场管理费率10％，利润5％，人工费30元／工日，人员窝工费20元／工日，赶工费5000元／d。
施工进度计划如下图所示。

问题：
在上述较为合理的施工进度计划的基础上，施工过程中，由于河床地形变化较大，业主要求变更设计图纸，使已经工作了10d的工作B停工10d(其他工作时间持续不变)，监理工程师及时向承包商发出了通知并指示承包商调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。承包商提出的调整计划及附加要求如下：1)调整方案：将工作J的持续时间压缩5d；2)费用补偿的要求：①工作压缩5d，增加赶工费25000元；②船机闲置15d，闲置补偿费15×2000=30000元；③由于工作B停工10d造成其他机械的闲置、人员窝工等综合损失45000元。请问该承包商提出的调整方案是否合理?该计划如何调整更为合理?承包商的费用补偿要求是否合理?画出合理的施工进度调整计划图。

选项

答案1)调整方案不合理。可调整为先G后E，如下图所示，这样安排不影响合同工期(因为E有30d的总时差)； 2)费用补偿：①补偿赶工费不合理，因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续总时间不需要压缩)； ②船机闲置补偿30000元要求不合理，因为闲置为10天，(船于开工后30d进场，要第40d后才开始G工作)补偿费为20000元； ③其他机械的闲置、人员窝工费补偿要求合理，补偿费为45000元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mKew777K

本试题收录于：港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523--2011规定昼间噪声排放限值为70dB(A)，夜间噪声排放限值为55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()dB(A)。

据有关国际文献的资料统计，建设工程项目（）的费用增加与信息交流存在的问题有关。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)规定，关于竣工付款证书及支付时间的表述，不正确的是（）。

根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，施工企业每个类别的特种作业人员一般不超过全体从业人员的()。

下列建筑材料中，需要材料供货商实施建筑节能材料备案登记的有()。

施工索赔成立应该具备的前提条件包括()。

根据《标准施工招标文件》承人在施工中遇到不利物质条件时，采取合理措施后继续施工，承包人可以提出()索赔。

对于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目，适于采用()。

根据建筑物的性质、重要程度和对防水的要求，地下工程防水划分为()。

沙质浅滩和卵石浅滩整治手段以()相结合。

后鼻孔闭锁的临床表现不包括

1995～2000年照相机销售量和人均年收入如下表，预计到2005年人均年收入较2000年增加86%，人口增长控制在0.4%。请用收入弹性法预测2005年照相机需求量。某地区1995～2000年照相机消费量和人均年收入

小导管注浆加固土体选用的注浆材料应具备(　　)等性能。

下列关于金融理财师涉税业务的说法错误的是(　　)。

1，0，2，2，6，10，()

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

岳父：科学家

不服地方各级法院第一审未生效判决时，哪类人有权请求检察院提起抗诉?

当路由表中包含多种路由信息源时，根据默认的管理距离值，路由器在转发数据包时，会选择的路由信息溺是()。

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523--2011规定昼间噪声排放限值为70dB(A)，夜间噪声排放限值为55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()dB(A)。

据有关国际文献的资料统计，建设工程项目（）的费用增加与信息交流存在的问题有关。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)规定，关于竣工付款证书及支付时间的表述，不正确的是（）。

根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，施工企业每个类别的特种作业人员一般不超过全体从业人员的()。

下列建筑材料中，需要材料供货商实施建筑节能材料备案登记的有()。

施工索赔成立应该具备的前提条件包括()。

根据《标准施工招标文件》承人在施工中遇到不利物质条件时，采取合理措施后继续施工，承包人可以提出()索赔。

对于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目，适于采用()。

根据建筑物的性质、重要程度和对防水的要求，地下工程防水划分为()。

沙质浅滩和卵石浅滩整治手段以()相结合。

后鼻孔闭锁的临床表现不包括

1995～2000年照相机销售量和人均年收入如下表，预计到2005年人均年收入较2000年增加86%，人口增长控制在0.4%。请用收入弹性法预测2005年照相机需求量。某地区1995～2000年照相机消费量和人均年收入

小导管注浆加固土体选用的注浆材料应具备( )等性能。

下列关于金融理财师涉税业务的说法错误的是( )。

1，0，2，2，6，10，()

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

岳父：科学家

不服地方各级法院第一审未生效判决时，哪类人有权请求检察院提起抗诉?

当路由表中包含多种路由信息源时，根据默认的管理距离值，路由器在转发数据包时，会选择的路由信息溺是()。

小导管注浆加固土体选用的注浆材料应具备(　　)等性能。

下列关于金融理财师涉税业务的说法错误的是(　　)。