首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同,合工工期390 d,合同总价5 000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。
【背景资料】 某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同,合工工期390 d,合同总价5 000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。
admin
2010-06-26
31
问题
【背景资料】
某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同,合工工期390 d,合同总价5 000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(图6-1)。
该工程在施工过程中出现了如下事件。
(1)因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B持续时间延长15d,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10d,增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。
(4)结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费 6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30d。
(5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
【问题】
1.按照图6-1的施工进度计划,确定该工程的关键线路和计算工期,并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工?
2.对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
3.施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。
4.施工单位租赁土方施工机械用于工作A、B,日租金为1 500元/天,则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?
5.施工单位可得到的企业管理费补偿是多少?
选项
答案
1.采用标号法计算如下。 [*] 关键路线:①→③→⑤→⑥,计算工期为390天,按此计划该工程可以按合同工期要求完工。 2.事件 事件(1):不能获得工期补偿,因为工作A的延期没有超过其总时差;可以获得费用补偿,因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位风险的范畴。 事件(2):不能获得工期和费用补偿,因为基坑边坡支撑失稳坍塌属于施工单位施工方案有误,应由承包商承担该风险。 事件(3):能获得工期补偿,应由建设单位承担不可抗力的工期风险;不能获得费用补偿,因不可杭力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。 事件(4):能获得工期和费用补偿,因为建设单位工程变更属建设单位的责任。 事件(5):不能获得费用补偿,因该工程是固定总价合同,物价上涨风险应由施工单位承担。 3.施工单位可获得的工期延期补偿为30天,因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件:(1)工作A延长10天;(2)工作C延长10天;(3)工作E延长30天,新的计算工期为420天,420-390=30(天)。 4.施工单位应得到lo天的租金补偿,补偿费用为10天×1 500元/天=1.5万元,因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天,工作B不予补偿。 5.施工单位可以得到的企业管理费用补偿计算如下: 20%-5%=15% (2+4+3+5)×15%=2.1(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mkIu777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景某电力建设公司承接2×1000MW电厂建设工程的总承包任务。考虑工期和专业特长的要求,辅助工程采用分包的方式组织建设。在工程建设中,发生如下事件:事件一:在发电机转子安装时,施工单位进行了发电机转子安装前单独气密性试验,在试验压力和允许漏气
背景某机电安装公司分包承建了黄海医院的机电安装工程,内容包括:变配电所工程、建筑电气工程、通风与空调工程、给水排水工程和锅炉安装工程等。其中变配电所应提前受电为其建筑设备的试运转等提供条件。分承包合同约定:分承包工程的完工日期应与总体工程同步完工
埋地长输管线下沟后,应进行的管道施工工序不包括()。
长输管道焊接作业中,采用低氢型焊条电弧焊焊接时,当风速大于(),未采取有效防护措施不得进行焊接。
施工单位在压力管道施工前,应向管道安装工程所在地的()书面告知,并接受监督检验单位的监督检验。
背景某厂新建一条大型汽车生产线建设工程,内容包括:土建施工、设备安装与调试、钢结构工程,各种工艺管道施工,电气工程施工等。工程工期紧,工程量大,技术要求高,各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包,合同造价为15
直流电动机常用于对()较高的生产机械的拖动。
压缩机按压缩气体方式可分为容积式和()两大类。
机械设备典型零部件的安装是机械设备安装方法的重要组成部分,其中包括()。
建筑防雷引下线暗敷时,利用建筑外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线,应在离地0.5m处做()。
随机试题
A.Zollinger-Ellison综合征B.夏尔科综合征C.Whipple三联征D.Charcot三联征E.倾倒综合征典型胃泌素瘤的临床特点是
A.肺炎链球菌B.金黄色葡萄球菌C.肺炎支原体D.腺病毒E.以上均是引起大叶性肺炎的最常见病原为()
激动组胺H1受体出现的效应有( )。
甲与乙共谋盗窃汽车,甲将盗车所需的钥匙交给乙。但甲后来向乙表明放弃犯罪之意,让乙还回钥匙。乙对甲说,你等几分钟,我用你的钥匙配制一把钥匙后再还给你“,甲要回了自己原来提供的钥匙。后乙利用自己配制的钥匙盗窃了汽车(价值5万元)。关于本案,下列哪一选项是正确的
某单位一幢职工宿舍楼工程未经竣工验收,该厂便擅自安排职工人住。不久,地基基础工程因施工缺陷出现局部下沉。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》有关规定,应对该质量问题承担相应民事责任的主体是()。
下列说法正确的是()。
材料四:阅读下面的短文。完成76—80题。在地面上,行走是指用双腿克服地球引力,轮流迈步,从一处地面走向另一处地面。但在太空轨道飞行的失重环境中.失重将行走的概念完全搞乱了。在航天器密封座舱中行走,只要用脚、手或身体任何部位触一下舱壁或任何固定的
本质上说,语言的发展是一个自我筛选、自我调适、自我更新、自我净化的过程。一味地拒绝排斥并不是“保卫汉语、纯洁汉语",自我封闭只会导致汉语逐渐失去生命力。语言最重要的功能是交流,不要赋予其太多的意识形态功能,更不能将“收录字母词"夸大为“从根本上破坏中国文化
标志着人类对宇宙空间的认识,由探索阶段进入开发利用阶段的是:
在改革深入的过程中,建立在社会分工基础上的整个社会结构进行了重组,以拥有知识。从事脑力劳动为特征的社会阶层和社会群体日益增多。使得社会群体呈现出多层次化。这些新阶层包括
最新回复
(
0
)