某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。施工合同中说明：建设工期278天，2004年9月1日开工，工程造价4357万元。合同约

admin2012-02-19 25

问题某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。
施工合同中说明：建设工期278天，2004年9月1日开工，工程造价4357万元。
合同约定结算方法；合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。
实施过程中，发生如下事件：
事件1：总承包商于8月25日进场，进行开工前的准备工作。原定9月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至6日才开工，总承包商要求工期顺延5天。
事件2：土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总承包商请土方公司向业主要求索赔。
事件3：在基础回填过程中，总承包商已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总承包商再次取样复验，结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。
事件4：总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行实验，改进成功用于本工程，总承包商要求此项试验费由业主支付。
事件5：结构施工期间，总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总承包商以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。
事件6：监理工程师检查防渗工程，发现止水带安装不符合要求，记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分有误，需进行返工。
事件7：在做基础处理时，经中间检查发现施工不符合设计要求，防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求，就向监理工程师提出终止合同的书面申请。
事件8：在进行结算时，总承包商根据已标价的工程量清单，要求安装配件费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中约定计取，为此发生争议。
问题：
在事件1中，总承包商的要求是否成立?根据是什么?

选项

答案成立。因为属于业主责任(或业主未及时提供施工现场)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mmFw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

甲乙两个互斥方案寿命期相同，甲方案的内部收益率为16%，乙方案的内部收益率为14%，两个方案的增量内部收益率为9%，当基准收益率为10%时，(　　)。

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。

工程监理单位应当审查施工组织设计中的()是否符合工程建设强制性标准。

合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，则()。

某大型设备原值50万元，折旧年限规定为10年，预计日平均工作240小时，预计净残值率为5%，该设备某月实际工作300小时，则用工作量法计算的该月折旧额为()元。

人民法院委托中华造价工程师事务所对争议工程的造价出具鉴定结论，施工企业发现该鉴定结论没有将由承包商采购的塑钢窗价款计算在内，因此申请重新鉴定，则根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院应()。

根通过购买保险,投保人将本应自己承担的风险转移给保险公司,从而使自己免受风险损失。采用该策略,应考虑与保险有关的几个具体问题,包括()。

实验流行病学的设计方案包括确定实验目的、___、_、_____和结果评价。

MRI诊断膝关节交叉韧带撕裂，错误的表述为

A、木通科B、豆科C、毛茛科D、马兜铃科E、茜草科川木通来源于

研究表明，学生的态度与品德特征与家庭的教养方式没有关系。()

关于微处理器和微型计算机的说法，正确的是(13)

【】是窗体上用于显示数据、执行操作、装饰窗体的对象。

Althoughsaltisnowseenasharmfultohealth,ithasbeenusedforcenturiesasmethodof______foods.

WhenIreadlastweekthatAngelaAhrendtswasgettingupto$68masawelcomegiftforjoiningApple,mymindskippedatoncet

水利水电工程管理与实务

二级建造师

甲乙两个互斥方案寿命期相同，甲方案的内部收益率为16%，乙方案的内部收益率为14%，两个方案的增量内部收益率为9%，当基准收益率为10%时，( )。

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。

工程监理单位应当审查施工组织设计中的()是否符合工程建设强制性标准。

合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，则()。

某大型设备原值50万元，折旧年限规定为10年，预计日平均工作240小时，预计净残值率为5%，该设备某月实际工作300小时，则用工作量法计算的该月折旧额为()元。

人民法院委托中华造价工程师事务所对争议工程的造价出具鉴定结论，施工企业发现该鉴定结论没有将由承包商采购的塑钢窗价款计算在内，因此申请重新鉴定，则根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院应()。

根通过购买保险,投保人将本应自己承担的风险转移给保险公司,从而使自己免受风险损失。采用该策略,应考虑与保险有关的几个具体问题,包括()。

实验流行病学的设计方案包括确定实验目的、_______、_______、_______和结果评价。

MRI诊断膝关节交叉韧带撕裂，错误的表述为

A、木通科B、豆科C、毛茛科D、马兜铃科E、茜草科川木通来源于

研究表明，学生的态度与品德特征与家庭的教养方式没有关系。()

关于微处理器和微型计算机的说法，正确的是(13)

【】是窗体上用于显示数据、执行操作、装饰窗体的对象。

Althoughsaltisnowseenasharmfultohealth,ithasbeenusedforcenturiesasmethodof______foods.

WhenIreadlastweekthatAngelaAhrendtswasgettingupto$68masawelcomegiftforjoiningApple,mymindskippedatoncet

甲乙两个互斥方案寿命期相同，甲方案的内部收益率为16%，乙方案的内部收益率为14%，两个方案的增量内部收益率为9%，当基准收益率为10%时，(　　)。

实验流行病学的设计方案包括确定实验目的、___、_、_____和结果评价。