首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。 总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位
背景 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。 总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位
admin
2019-02-27
94
问题
背景
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位付款,分包单位可以直接向建设单位主张付款申请,如业主不同意,不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识,总分包双方还在补充协议中约定:分包单位出现质量安全问题,均由分包单位自己承担,总承包单位不承担任何法律责任。
施工前,总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图:
工程施工过程中出现如下事件:
事件一:土方挖掘施工中遇到地质勘察报告中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d,增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二:基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌,处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d,增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三:因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏,使工作C持续时间延长10d,施工人员窝工费2万元,施工方设备损失5万元。
事件四:结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30d。
事件五:施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件,施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题
针对上述各事件中发生的工期及费用,施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。
选项
答案
事件一:工期索赔不成立; 理由:A工作的延期发生在非关键线路,且没有超过其总时差,不影响总工期。 费用索赔成立; 理由:地质勘察报告未标明的地下障碍物施工单位无法合理预见,属于建设单位的风险范畴。 事件二:工期和费用索赔均不成立; 理由:基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理,应由施工单位承担该风险及其损失。 事件三:工期索赔不成立; 理由:罕见雷电天气,属不可抗力,属建设单位承担的风险范围,但C工作延误发生在非关键线路上,且对总工期不构成影响,故不成立。 费用补偿不成立; 理由:因不可抗力发生的损失费用,应由双方分别承担各自的费用损失,事件三中人员窝工及设备损失均由施工方自行承担。 事件四:工期和费用索赔均成立; 理由:因为设计变更导致,属于建设单位应承担的责任范围。 事件五:费用索赔不成立; 理由:该工程是固定总价合同,材料价格上涨风险应由施工单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mnYJ777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
国家实行有利于节能和环境保护的产业政策,(),发展节能环保型产业。
如图所示,宽为b、厚为δ的钢带,绕装在一个半径为R的圆筒上。已知钢带的弹性模量E,比例极限σp,若要求钢带在绕装过程中应力不超过σp,则圆筒的最小半径尺应为()。
在甲、乙签订一份分期交货的设备买卖合同后,由于制作设备的主要原材料市场价格暴涨,超过签约时价格近4倍,如仍按原合同履行则卖方甲方将承受近90万元的损失。故甲提出修改合同,提高供货价格,乙不允,甲遂中止供货。后乙诉至法院。根据上述情况,承办法官认为,本案应将
县级以上各级人民政府应当按照()的原则,加强农业和农村节能工作,增加对农业和农村节能技术、节能产品推广应用的资金投入。
下列不属于我国规定的环境的范畴的是:
国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门,对其组织编制的(),应当在规划编制过程中组织进行环境影响评价,编写该规划有关环境影响的篇章或者说明。
下列关于我国环境保护法律法规体系中各层次之间的相互关系,说法正确的是()。
《中华人民共和国放射性污染防治法》适用于中华人民共和国领域和管辖的其他海域在()过程中发生的放射性污染的防治活动。
职业病危害预评价的主要方法不包括()。
通常不用随机数骰子进行的抽样方法是()。
随机试题
焊缝由于焊接工艺不当或焊接材料不符合要求会造成___________。
高kV摄影设备的叙述,错误的是
白某认识在某国有银行支行营业厅工作的黄某和蓝某,说服二人在他们值班的白某前去营业所假装抢劫,所得款项由三人均分。黄某和蓝某表示同意。等到黄某和蓝某值班的时候,白某拿着一把发令枪冲进营业厅,用枪指着黄某和蓝某,要黄某和蓝某交出钱来。黄某和蓝某假装很害怕,将预
根据《环境影响评价工程师继续教育暂行规定》中关于环境影响评价工程师接受继续教育学时的规定,下列未达到学时要求的是( )。
通货膨胀的深层次原因有()。
施工场地进行硬化处理的主要目的是()。
第二反抗期的独立自主要求主要在于()。
将考生文件夹下JIE文件夹中的文件BMP.BAS设置为只读属性。
WilliamKunzisacomputergenius(天才).Whenhewasjust11,Kunzstartedwritingsoftwareprograms,andby14hehadworkedout
Inbusiness,manyplacesadoptacreditsystem,whichdatesbacktoancienttimes.Atpresent,purchasescanbemadebyusingc
最新回复
(
0
)