首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
(1)根据《公路工程施工监理规范》的要求,试述公路工程质量控制的基本程序。 (2)由于承包商的原因或责任,致使工期延误,监理工程师签发指令要求承包商采取组织措施和技术措施加快施工进度。 试问:这里所指的组织措施和技术措施包括哪些内容?采取上述措施所发生的
(1)根据《公路工程施工监理规范》的要求,试述公路工程质量控制的基本程序。 (2)由于承包商的原因或责任,致使工期延误,监理工程师签发指令要求承包商采取组织措施和技术措施加快施工进度。 试问:这里所指的组织措施和技术措施包括哪些内容?采取上述措施所发生的
admin
2009-06-15
69
问题
(1)根据《公路工程施工监理规范》的要求,试述公路工程质量控制的基本程序。
(2)由于承包商的原因或责任,致使工期延误,监理工程师签发指令要求承包商采取组织措施和技术措施加快施工进度。
试问:这里所指的组织措施和技术措施包括哪些内容?采取上述措施所发生的费用如何处理?
选项
答案
(1)公路工程质量控制的基本程序: 1)开工报告,即监理工程师应要求承包商在开工之前提交各单位、分部、分项工程的开工报告并进行审批; 2)工序自检报告,即监理工程师应要求承包商对每道工序完工后首先进行自检,自检合格后申报监理工程师进行检查认可; 3)工序检查认可,即监理工程师在承包商对工序进行自检之后或进行自检的同时进行检查验收并签认; 4)中间交工报告,即在分项或分部工程完工后,承包商应再进行一次系统自检,并汇总各道工序的检查记录,提出交工报告; 5)中间交工,即监理工程师应组织对承包商提交的“中间交工报告”所申请的完工工程进行一次系统的检查验收,对合格工程签发《中间交工证书》。 6)中间计量证书。 (2)组织措施包括: 1)组织增加机械设备和劳力; 2)调换素质较高的人员进场,加强施工现场管理; 3)增加每天施工时间,但需上报监理工程师批准。 技术措施包括: 1)改进施工技术、缩短工艺问题时间; 2)采用性能先进的施工机械; 3)将顺序作业法改为流水作业法或平行作业法。 采取上述措施所发生的费用全部由承包商承担。因为是承包商的原因导致工期延误,监理工程师的指令,是促使承包商履行合同义务。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/moFf777K
本试题收录于:
综合考试题库公路监理师分类
0
综合考试
公路监理师
相关试题推荐
纳税人收入总额包括在中国境内、境外取得的下列收入的有()。
房地产价格评估是指以房地产为对象,由专业建筑人员,根据估价目的,遵循估价原则,按照估价程序,选用适宜的估价方法,并在综合分析影响房地产价格因素的基础上,对房地产在估价时点的主观价格或价值进行估算和判定的活动。()
下列对房地产咨询的概念表述正确的是()。
房地产业的细分行业主要包括()。
建筑剖面图主要用以简要表示建筑物的内部结构形式和空间关系。()
给排水施工图一般分为室内给排水和室外给排水两部分。室内部分表示一栋建筑物的给水和排水工程,主要包括()。
以工业产权,非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的(),国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。
项目拆迁补偿、安置要求主要是对()而言。
房地产的生产经营活动具有生产环节多、建设周期长,受室外作业季节影响等特点,房地产开发产品的生产,涉及土地征用、前期开发、工程建设、设备配置等各复杂环节,因此在生产建设阶段资金周转速度慢;在经营销售阶段,资金是分期分批回收的,这都决定了其占用贷款的时间较长。
新建的房屋,申请人应当在房屋竣工后()日内,向登记机关申请初始登记。
随机试题
豆状核矢状层面上的宽阔白质区
幼儿急疹不同于风疹的主要特点是
治疗特发性血小板减少性紫癜慢性型的首选方案为
A、1年B、2年C、3年D、4年E、5年第二类精神药品的处方保存期为
按照周代的礼制,解除婚姻的制度称为“七出”。该七种离婚的条件包括:()
试问,抗震设计时柱DB的柱端B的弯矩设计值(kN·m),应与下列( )项数值最为接近。假定框架梁的混凝土强度等级为C40,梁箍筋采用HPB235级钢筋。试问,沿梁全长箍筋的面积配筋百分率ρsv(%)下限值,应与下列( )项数值最为接近。
制定《环境影响评价法》的目的,是为了实施可持续发展战略,预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响,促进()。
2012年3月,原告杨文起诉被告常海称:锦鲤有限责任公司经县法院判决应偿付原告房款6万元,现该公司无力偿还,而锦鲤有限责任公司对被告常海享有3万元债权,该公司同意将此款给原告,但又怠于行使该债权。原告为保护自己的合法权益,请求代位行使,要求被告直接向原告偿
MostradioandtelevisionstationsintheUnitedStatesarecommercialstations,【C1】______istosay,theyearntheirmoneyfrom
Rewardsforshareholders1.Theywillbeabletotrythecompany’s______newproduct.2.Theywillalsoreceivea______
最新回复
(
0
)