首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景: 某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图6.1所示 (时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表6.1。 工程施工到第4周末时进行进度检查,发生如下事件: 事件1:A工作已经完成,
背景: 某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图6.1所示 (时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表6.1。 工程施工到第4周末时进行进度检查,发生如下事件: 事件1:A工作已经完成,
admin
2009-05-15
90
问题
背景:
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图6.1所示 (时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表6.1。
工程施工到第4周末时进行进度检查,发生如下事件:
事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m3,工作持续时间未变。
事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。
事件3:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
问题:
根据第4周末的检查结果,在图6.1上绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用为多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
选项
答案
问题1 (1)实际进度前锋线如下图所示。 [*] (2)B工作拖后1周,不影响工期,因月工作总时差为1周。 (3) C工作拖后1周,不影响工期,因C工作总时差为3周。 (4)D工作拖后2周,影响工期2周,因D工作总时差为零(或D工作为关键工作)。 问题2 批准工程延期2周;理由:施工中发现地下文物造成D工作拖延,不属于施工单位责任。 问题3 (1)事件2不能索赔费用,因异常恶劣的气候造成施工单位施工机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。 (2)事件4可以索赔费用,因施工中发现地下文物属非施工单位原因; (3)可获得的索赔费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元。 问题4 不予结算,因施工单位对C工作的费用没有报价,故认为该项费用已分摊到其他相应项目中。 问题5 施工单位可以得到的结算款为: A×工作:840m3×300元/m3=252000元; B工作:1200m3×25%×320元/m3=96000元; D工作:4台班×100元/台班+1200元=1600元; 合计:252000元+96000元+1600元=349600元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/n0v5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
某土方工程,10月份计划工程量为1.5万m3,计划单价为12元/m3,实际完成工程量为1.2万m3,实际单价为13元/m3。则10月份该土方工程的进度偏差为()万元。
发包人在收到竣工结算款支付申请7天后的()天内仍不支付工程竣工结算价款的,承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。
实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起()天内,由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。
在工程量清单计价模式下,关于确定分部分项工程项目综合单价的说法,正确的是()。
某建设项目的净现金流量如下表所示,则该项目的静态投资回收期为()年。
单位工程中的分部工程是按()划分的。
对于承包单位提供的技术修改要求,经各方同意签字后,由()组织实施。
建设工程质量是指建设工程满足相关标准规定和()的过程。
设备工程投资管理的主体是( )。
随机试题
大规模舆论的导火线是()
频谱多普勒超声检测到零基线以上的血流频谱,表明血流是
对油脂性基质说法不正确的是
既具有健脾功效,又具有发汗、明目功效的药物是
齐某起诉宋某要求返还借款8万元,法院适用普通程序审理并向双方当事人送达出庭传票,因被告宋某不在家,宋某的妻子代其签收了传票。开庭时,被告宋某未到庭。经查,宋某已离家出走,下落不明。关于法院对本案的处理,下列哪一选项是正确的?(2009年卷三第46题)
土的相对密度是土在105~110℃下烘至恒量时的质量与同体积4℃蒸馏水质量的比值。()
甲公司是一家有限责任公司,注册资本为1亿元。截至2012年12月,公司净资产额8000万元。公司其他有关情况如下:(1)甲公司曾于2011年8月成功发行3年期公司债券1000万元,2年期公司债券500万元。(2)2013年3月10日,甲
商鞅变法中对农业生产起促进作用的措施是()。
下列有关学习动机与学习效果之间关系的描述,正确的是()。①学习难度大,学习动机水平高,学习效果好②学习难度大,学习动机水平低,学习效果好③学习任务容易,学习动机水平高,学习效果好④学习任务容易,学习动机水平低,学习效果好
(1)Daylightsavingtime(DST)istheconventionofadvancingclockssothatafternoonshavemoredaylightandmorningshaveless.
最新回复
(
0
)