某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照“建设工程施工合同(示范文本)”签订了施工合同。项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示，各项工作均按最早开始时间安排，匀速进行。施工过程中发生如下事件：事件1：施工准备期间，由于施工设备未按期进场，施

admin2019-05-07 97

问题某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照“建设工程施工合同(示范文本)”签订了施工合同。项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示，各项工作均按最早开始时间安排，匀速进行。

施工过程中发生如下事件：
事件1：施工准备期间，由于施工设备未按期进场，施工单位在合同约定的开工日前第5天向项目经理机构提出延期开工的申请，总监理工程师审核后给予书面回复。
事件2：施工准备完毕后，项目监理机构审查工程开工报审表及相关资料后认为：施工许可证已获政府主管部门批准，征地拆迁工作满足工程进度需求，施工单位现场管理人员已到位，但其他开工条件尚不具备。总监理工程师不予签发工程开工报审表。
事件3：工程开工后第20天下班时刻，项目监理机构确认：A、B工作已完成；C工作已完成6天的工作量；D工作已完成5天的工作量；B工作在未经监理人员验收的情况下，F工作已进行1天。
问题：
分析开工后第20天下班时刻施工进度计划的执行情况，并分别说明对总工期及紧后工作的影响，此时，预计总工期延长多少天?

选项

答案A工作已完成，对总工期及紧后工作无影响。 B工作已完成，对总工期及紧后工作无影响。 C工作已完成6天的工作量，拖延了5天，拖延的时间既没有超过总时差，也没有超过自由时差，对总工期及紧后工作无影响。 D工作已完成5天的工作量，拖延了6天，D工作为关键线路，预计会使总工期延长6天，也会影响紧后工作。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/n2q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

履行地点不明确的，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，应当()。

甲欠乙两万元，但无力偿还。甲将其价值两万元的新购设备以明显不合理的低价转让给知道上述情况的丙。下列情况中，乙可以行使撤销权的是()。

设备工程索赔是指()。

()是指可能产生风险的各类问题和原因。对其分析是风险管理的第一步，一个善于驾驭风险的管理者必须对其有一个比较全面的、深刻的认识。

在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同条件中，都将设备工程监理人员分为()。

当双方各持己见、互不妥协，如果谈判会议继续进行，往往是徒劳无益时，谈判人员经常使用的基本策略是()。

在()中，设备监理单位主要从事设备建设项目的可行性研究并参与设计任务书的编制。

公开招标，也称为()，即由业主在国内外主要报纸、有关刊物上发布招标广告，公开进行招标。

工程师对全过程的合同管理都是使()运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。

设备合同履约过程中，业主方的风险管理措施有()。

属于功能位的颈椎摄影体位是

吴雁于5月9日收到人民法院的离婚判决书。吴雁准备提起上诉。但第二天便被单位派到黄山去学习，到5月13日学习结束后又因山洪暴发，交通中断，直到5月30日才回来。吴雁还能否对判决提起上诉?

国际标准化组织推荐的标准运输标志，应包括的内容是()

冬虫夏草有“百草之王”、“中药之王”和“药中之宝”的美誉。()

下列选项中，属于法律关系客体的有()。(2010年多选48)

宽带综合业务数字网B-ISDN的数据通信服务主要采用______。

SummaryListentothepassage.Forquestions26—30,completethenotesusingnomorethanthreewordsforeachblank.Superr

Whatwillwww.163.comdo?Whydidmoststudentsbuildtheirpages?