首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,在基础施工时,施工人员发现了有研究价值的古墓,工程师及时采取措施并按有关程序处理了该事件。 设备安装工程开始前,施工单位依据总进度计划的要求编制了如图4-1所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位:天),并得到了工程师批准。
某工程项目,在基础施工时,施工人员发现了有研究价值的古墓,工程师及时采取措施并按有关程序处理了该事件。 设备安装工程开始前,施工单位依据总进度计划的要求编制了如图4-1所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位:天),并得到了工程师批准。
admin
2010-05-10
73
问题
某工程项目,在基础施工时,施工人员发现了有研究价值的古墓,工程师及时采取措施并按有关程序处理了该事件。
设备安装工程开始前,施工单位依据总进度计划的要求编制了如图4-1所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位:天),并得到了工程师批准。
依据施工合同的约定,设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的无负荷联动试车。本工程共有6台设备,主机由建设单位采购,配套辅机由施工单位采购,各台设备采购者和试车者结果见表4-7。
[问题]
1. 简述工程师处理古墓事件的程序。并分析由此事件导致的费用增加由谁承担?工期可否顺延?
2.设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车和无负荷联动试车应分别由谁组织试车?
3.请对B、C、D、E、F、H六项工作的设备安装及试车结果没通过的责任进行界定。
4.设备安装工程的计划工期和应批准顺延工期各是多少?应补偿施工单位多少费用?
选项
答案
1.在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4h内以书面形式通知工程师,工程师应于收到书面通知后24h内报告当地文物管理部门,发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。 2.设备安装工程具备试车条件时由承包商组织单机无负荷试车,由发包人组织联动无负荷试车。 3.B、C、E三项工作没通过的责任者是施工单位,其他几项工作没通过的责任者是建设单位。 4.应批准工期顺延4天,应补偿施工单位13万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/n975777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
某建设单位于2000年3月1日领取了施工许可证,但因故未能按期开工。该建设单位可向发证机关申请()。
建设工程监理模式的选择与建设工程组织管理模式密切相关,在()模式下,一般宜委托一家监理单位进行监理。
项目监理机构与建设单位、设计单位、施工单位,以及政府有关部门、社会团体、工程毗邻单位之间的协调属于()的协调。
属于监理工程师职业道德的有()。
承建商(被监理单位)根据()接受监理单位的监理工作。
建设工程监理管理服务的内涵包括它的()。
建设工程监理的作用,具体表现在()方面。
在损失控制计划系统中,在风险损失基本确定后的处理计划为()。
应用建设工程数据库确定拟建工程的目标时,宜()。
信息系统的对象是()。
随机试题
A.天门冬B.麦门冬C.乌梅D.沙参E.石斛
组胺H2受体阻断的抑酸作用强度比较,正确的是()。
甲作为Y国派驻x国的使馆馆长,于2011年5月,进入x国,在其去x国外交部递交国书的路上,枪杀了一x国国民;乙作为z国派驻X国的随员,曾参与反对X国政府的示威游行,2011年7月,x国宣布乙为不受欢迎的人,并要求其在一定时间内离境,在期限内乙准备离境的时候
2月10日,甲涉嫌故意杀人一案经某市中级人民法院审理认定罪名成立,并被判处死刑,剥夺政治权利终身,宣判后即行送达判决书。甲不服,于2月20日向高级人民法院提起上诉,高级人民法院受理后依法进行了审理,并于4月19日作出了驳回上诉、维持原判的裁定。则以下说法中
下面关于城市设计的表述正确的是()。
委托收款凭证若欠缺付款人名称,则银行不予受理。()
跟单员进行原材料采购跟单工作的中心任务是确定()
下列关于劳动合同订立的表述中正确的有()。
个人收入实行按劳分配的前提条件是
Theirhesitationmeans______theexperiment.
最新回复
(
0
)