首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
因不可抗力事件导致的费用,发、承包双发分别承担并调整工程价款的原则包括 ( )
因不可抗力事件导致的费用,发、承包双发分别承担并调整工程价款的原则包括 ( )
admin
2014-08-01
49
问题
因不可抗力事件导致的费用,发、承包双发分别承担并调整工程价款的原则包括 ( )
选项
A、因工程本身损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由承包人承担
B、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用
C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由发包人承担
D、停工期间承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员的费用,由发包人承担
E、工程所需清理、修复费用,由承包人承担
答案
B,D
解析
因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nC8u777K
本试题收录于:
建设工程经济题库一级建造师分类
0
建设工程经济
一级建造师
相关试题推荐
根据相关法律规定,建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()。
甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案,由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天,接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭,则仲裁庭可以()。
针对合同价款确定的叙述中,不正确的是()。
下列属于建筑工程一切险的承保范围是()。
违反《注册建造师管理规定》,未取得注册证书和执业印章,担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人,或者以注册建造师的名义从事相关活动的,其所签署的工程文件无效,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令停止违法活动,并可处以( )的罚
当事人在人民调解活动中的权利包括()。
甲公司与乙公司经协商达成买卖合同,双方均未加盖公章或签字,不久甲公司交货,乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题,遂诉至法院,根据合同法规定,下列表述正确的是()。
下列选项中,不属于注册建造师享有的权利的是()
人民法院对于专门性问题认为需要鉴定的,其正确做法是( )。
在会计核算中,编制现金流量表时应遵循( )。
随机试题
溃疡病穿孔非手术治疗的适应证包括
A.载体中介的易化扩散B.通道中介的易化扩散C.原发性主动转运D.继发性主动转运葡萄糖通过小肠黏膜或肾小管吸收属于
开庭的目的是()。
低开高走定价策略一般多用于()。
依据《环境影响评价技术导则总纲》,建设项目的环境影响,按照此项目实施过程的不同阶段,可划分为()的环境影响。
水泥混凝土面层摊铺时的施工缝宜设的部位有()。
企业发行境内上市外资股的申报材料经______审核合格的,提交______审议。( )
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中非居民不包括()。
【2018上】面向全体学生,实现城乡、区域和校际的均衡发展。这体现了义务教育具有()。
《中华人民共和国民法通则》规定,在诉讼时效期间的最后()内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。
最新回复
(
0
)