背景经过合法的招投标某机场基建指挥部与某施工单位签订了工程承包合同，工程未进行投保。在工程施工过程中遭受到了50年不遇的暴风雨袭击，造成已安装在航站楼地下一层的配电柜被淹。该施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有关的索赔资料和证据，索赔报告的主要内

admin2013-10-30 97

问题背景
经过合法的招投标某机场基建指挥部与某施工单位签订了工程承包合同，工程未进行投保。在工程施工过程中遭受到了50年不遇的暴风雨袭击，造成已安装在航站楼地下一层的配电柜被淹。该施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有关的索赔资料和证据，索赔报告的主要内容如下：
(1)遭遇暴风雨袭击是非施工单位造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
(2)部分电气柜因被水浸泡而损坏，需更换，造成367万元人民币的经济损失，应由业主承担。
(3)施工单位暂时搁置在地下的钢架及电机被水浸泡，需要修复，造成损失38万元；由于现场排水抢险，工程停工10天，造成工人窝工费3．2万元，均应由业主支付。
(4)因暴风雨抢险造成停工10天，要求工期顺延10天。
对施工单位提出的要求应如何处理?

选项

答案依据施工单位的索赔报告顺序。1)经济损失应由业主与施工单位分别承担，工期延误应予签准顺延；2)这367万元应由业主承担；3)索赔不予认可，应由施工单位承担；4)认可顺延合同工期10天。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nGeJ777K

本试题收录于：民航工程管理与实务题库一级建造师分类

民航工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

民航工程管理与实务

一级建造师

回弹法测定的水泥混凝土路面抗压强度，不能作为仲裁或工程验收的依据。()

土的变形和强度只随压实度而变化。()

现场钻取路面结构的代表性试样时，芯样的直径不宜小于集料最大粒径的()倍。

关于水泥胶砂强度检验方法(ISO法)，请回答以下问题。水泥胶砂强度检验方法(ISO法)试验步骤，要求正确的是()。

关于无机结合料稳定材料击实试验方法，请回答以下问题。无机结合料稳定材料击实试验报告应包括()。

请回答下列有关土的含水率试验方法的问题。针对酒精燃烧法，下面描述正确的是()。

试回答环形线圈车辆检测器的技术要求。环行线圈车辆检测器性能技术要求有()。

试回答下列道路交通标线工程质量检验评定问题。标线厚度的测试仪器和频率为()。

机电工程实测关键项目合格率不得低于90％。()

汽车号牌视频自动识别系统能适应检测的车辆速度值为()。

属于混合性血栓的是

既抑制原核生物又抑制真核生物蛋白质生物合成的抗生素是

小儿指纹淡红，其证候是()

心脏病人带洋地黄出院时，嘱病人脉率少于多少时，停止用药

设冷、热流体的进、出口温度不变，仅改变其流动方式，则它们的对数平均温差最大应是()时。

在应用分层法时，首先要划分调查分析的层次，一般可根据()等进行划分。

财务报表编制应遵循重要性原则，判断项目性质的重要性，应考虑的因素有()。

对于财产保险公司而言，(　　)占其负债比重最大。

()标志着中国新教育的开端。

民航工程管理与实务

一级建造师

回弹法测定的水泥混凝土路面抗压强度，不能作为仲裁或工程验收的依据。()

土的变形和强度只随压实度而变化。()

现场钻取路面结构的代表性试样时，芯样的直径不宜小于集料最大粒径的()倍。

关于水泥胶砂强度检验方法(ISO法)，请回答以下问题。水泥胶砂强度检验方法(ISO法)试验步骤，要求正确的是()。

关于无机结合料稳定材料击实试验方法，请回答以下问题。无机结合料稳定材料击实试验报告应包括()。

请回答下列有关土的含水率试验方法的问题。针对酒精燃烧法，下面描述正确的是()。

试回答环形线圈车辆检测器的技术要求。环行线圈车辆检测器性能技术要求有()。

试回答下列道路交通标线工程质量检验评定问题。标线厚度的测试仪器和频率为()。

机电工程实测关键项目合格率不得低于90％。()

汽车号牌视频自动识别系统能适应检测的车辆速度值为()。

属于混合性血栓的是

既抑制原核生物又抑制真核生物蛋白质生物合成的抗生素是

小儿指纹淡红，其证候是()

心脏病人带洋地黄出院时，嘱病人脉率少于多少时，停止用药

设冷、热流体的进、出口温度不变，仅改变其流动方式，则它们的对数平均温差最大应是()时。

在应用分层法时，首先要划分调查分析的层次，一般可根据()等进行划分。

财务报表编制应遵循重要性原则，判断项目性质的重要性，应考虑的因素有()。

对于财产保险公司而言，( )占其负债比重最大。

()标志着中国新教育的开端。

对于财产保险公司而言，(　　)占其负债比重最大。