某公路桥梁处在施工进度网络计划图的关键线路上。该桥在架设T梁时，当地突发泥石流，使桥墩被挤垮，已架设的T梁坠落报废，直接经济损失48万元，且造成工期延误。事后调查证实：挤垮的桥墩混凝土强度达不到设计要求。施工单位认为泥石流的发生无法预见，属于建设单位应承担

admin2022-03-24 56

问题某公路桥梁处在施工进度网络计划图的关键线路上。该桥在架设T梁时，当地突发泥石流，使桥墩被挤垮，已架设的T梁坠落报废，直接经济损失48万元，且造成工期延误。事后调查证实：挤垮的桥墩混凝土强度达不到设计要求。施工单位认为泥石流的发生无法预见，属于建设单位应承担的风险，已受损工程可以计量，并按合同规定提出工期索赔。
问题：
受损工程能否计量?为什么?工期索赔是否成立?为什么?

选项

答案受损工程不能计量。质量不合格的工程不能计量。工期索赔成立。泥石流属于不可抗力，造成的工期延误可以补偿。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/oUq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

合同的()是合同最基本的要素，在设备合同中就是指设备工程承包内容和范围。

债的发生必须以一定的法律事实为依据。引起债发生的主要根据有()。

监理合同中惯常名词和用语，除了上下文另有规定外，还有其他含义，下列含义有误的一项是()。

设备工程()，是指具有企业法人资格和取得《设备监理单位资格证书》的从事重要设备工程监理业务，即设备工程技术和管理咨询服务业务的社会组织。

在执行政府定价或政府指导价的合同过程中，如逾期付款，遇标的物的价格发生变化，则处理的原则是()。

索求赔偿的证明依据有()。①业主或设备监理工程师代表指令、通知、确认函；②业主或设备监理工程师代表签证的票据；③现场设备工程施工、安装记录；④材料、设备验收检验报告；⑤设备工程中间竣工、试车验收报告

根据索赔目的的不同，索赔分为()。

根据索赔分类的不同标准，设备工程索赔类型有()。

()是指在市场经济条件下进行大宗物资设备买卖、工程建设项目的发包和承包以及服务项目的采购与提供时，广泛地引入竞争机制的交易方式。

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。

下列关于我国法定计量单位的描述，不正确的是

支持盆底最主要的组织是下列哪项

该病最可能的诊断是术前对诊断最有帮助的检查是

对于居住区内的六层建筑来说，其供水的最低水头为()m。

使用单位自购的建筑其重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。

以下属于对账中账实核对的是()。

甲公司在乙公司订购了1000公斤小黄鱼，双方约定在丙冷库交货，并共同委托丙冷库负责验货。现三方就从乙公司运输至丙冷库的运输费用发生争执，无法达成协议，根据合同有关条款和交易习惯也无法确定，则应由()

下列数据结构中，属于非线性结构的是(　　)。

Thereisasaying"Wemustliveinthepresent,Ifwedwellonthepast,wewilllosethepresent."Towhatextentandinwhatw

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

合同的()是合同最基本的要素，在设备合同中就是指设备工程承包内容和范围。

债的发生必须以一定的法律事实为依据。引起债发生的主要根据有()。

监理合同中惯常名词和用语，除了上下文另有规定外，还有其他含义，下列含义有误的一项是()。

设备工程()，是指具有企业法人资格和取得《设备监理单位资格证书》的从事重要设备工程监理业务，即设备工程技术和管理咨询服务业务的社会组织。

在执行政府定价或政府指导价的合同过程中，如逾期付款，遇标的物的价格发生变化，则处理的原则是()。

索求赔偿的证明依据有()。①业主或设备监理工程师代表指令、通知、确认函；②业主或设备监理工程师代表签证的票据；③现场设备工程施工、安装记录；④材料、设备验收检验报告；⑤设备工程中间竣工、试车验收报告

根据索赔目的的不同，索赔分为()。

根据索赔分类的不同标准，设备工程索赔类型有()。

()是指在市场经济条件下进行大宗物资设备买卖、工程建设项目的发包和承包以及服务项目的采购与提供时，广泛地引入竞争机制的交易方式。

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。

下列关于我国法定计量单位的描述，不正确的是

支持盆底最主要的组织是下列哪项

该病最可能的诊断是术前对诊断最有帮助的检查是

对于居住区内的六层建筑来说，其供水的最低水头为()m。

使用单位自购的建筑其重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。

以下属于对账中账实核对的是()。

甲公司在乙公司订购了1000公斤小黄鱼，双方约定在丙冷库交货，并共同委托丙冷库负责验货。现三方就从乙公司运输至丙冷库的运输费用发生争执，无法达成协议，根据合同有关条款和交易习惯也无法确定，则应由()

下列数据结构中，属于非线性结构的是( )。

Thereisasaying"Wemustliveinthepresent,Ifwedwellonthepast,wewilllosethepresent."Towhatextentandinwhatw

下列数据结构中，属于非线性结构的是(　　)。