首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某施工单位承接了某高速公路桥梁施工任务,施工单位按照合同工期要求编写了单位工程施工组织设计,其中包括如下网络计划(时间单位:d),施工组织设计经监理工程师批准后实施。 在实施过程中,发生了如下事件: 事件一:工作D(1号台基础
背景资料: 某施工单位承接了某高速公路桥梁施工任务,施工单位按照合同工期要求编写了单位工程施工组织设计,其中包括如下网络计划(时间单位:d),施工组织设计经监理工程师批准后实施。 在实施过程中,发生了如下事件: 事件一:工作D(1号台基础
admin
2017-11-29
33
问题
背景资料:
某施工单位承接了某高速公路桥梁施工任务,施工单位按照合同工期要求编写了单位工程施工组织设计,其中包括如下网络计划(时间单位:d),施工组织设计经监理工程师批准后实施。
在实施过程中,发生了如下事件:
事件一:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维修花费2万元,同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8d。
事件二:施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作F(1号台身)实际开始时间是整个项目开工后第52d。
事件三:业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作E(0号台身)实际时间比计划时间拖延15d,造成施工单位经济损失1600元/d。
事件四:该桥采用扩大基础,由于地下水位较高且挖基较深,因此拟采用井点降水法进行基坑排水。
问题:
分别分析事件一、二、三对总工期的影响,并计算施工单位可获得的工期补偿。
选项
答案
事件一中,工作D为非关键工作,总时差为10,其对总工期的影响是延误8-10=-2d。 事件二中,工作F的正常开始时间应为项目开工后第45d,而实际开始时间是在第52d,因此推迟了7d开始。而F工作为关键工作,其对总工期的影响是延期7d。 事件三中,工作E为非关键工作,总时差为10,其对总工期的影响是延误15-10=5d。 故工作D、E、F延误对总工期的影响是使总工期延长max{5,7}=7d。 施工单位可以就事件一、三导致的工期延误提出工期补偿要求,不能就事件二导致的工期延误提出工期补偿要求。施工单位可获得的工期补偿为max{-2,5}=5d。
解析
这是考察双代号网络计划总时差的知识点。一项工作的延误是否影响到总工期,关键是看该工作的延误时间是否超过其总时差。当该工作的延误时间小于或等于其总时差时,不会影响到总工期;当该工作的延误时间大于其总时差时,会影响到总工期,总工期的延长值为该工作的延误时间与总时差之差。
事件一中,工作D为非关键工作,总时差为10,D延误8d小于10,因此不影响总工期。
事件二中,工作F为关键工作,总时差为0。由于F工作的正常开始时间是max{15+30,15+25,15+20}=45d,而实际开始为第52d,因此延误时间为52-45=7d,所以F延误7d,因此其对总工期的影响是延误7d。
事件三中,工作E为非关键工作,总时差为10,E延误15d大于10,因此其对总工期的影响是延误15-10=5d。
另外由于工作E和工作F不能同时位于一条线路,因此两项工作对总工期的影响只能取两者中的最大值,即为7d。
对于索赔,成立的前提是非承办商自身原因造成了自己的损失。工作E的延误是施工单位自身的原因,并非建设方的原因引起的,因此不能索赔工期;工作F的延误是由于建设方变更设计,未及时向施工单位提供图纸引起的,属于建设方的原因,因此向建设方提出索赔合理。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ommu777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某城市市区主要路段的地下两层结构工程,地下水位在坑底以下2.0m。基坑平面尺寸为145m×20m,基坑挖深为12m,围护结构为600mm厚地下连续墙,采用四道φ609mm钢管支撑,竖向间距分别为3.5m、3.5m和3m。基坑周边环境为
【背景资料】某公司承建城市地铁工程标段,包含一段双线区间和一个车站,区间隧道及风道出入口采用暗挖法施工,车站的主体结构采用明开法施工。区间隧道上方为现况道路,路宽22.5m,道路沿线的地下埋设有雨污水、天然气、电信、供热等管线,还有一座年久失修的
【背景资料】某公司承建城市地铁工程标段,包含一段双线区间和一个车站,区间隧道及风道出入口采用暗挖法施工,车站的主体结构采用明开法施工。区间隧道上方为现况道路,路宽22.5m,道路沿线的地下埋设有雨污水、天然气、电信、供热等管线,还有一座年久失修的
【背景资料】某公司承建一项城市污水处理工程,包括调蓄池、泵房、排水管道等。调蓄池为钢筋混凝土结构,结构尺寸为40m(长)×20m(宽)×5m(高),结构混凝土设计等级为C35,抗渗等级为P6。调蓄池底板与池壁分两次浇筑,施工缝处安装金属止水带,混
下列关于顶管法施工供热管道的说法,正确的是()。
【背景资料】某工程上部结构是80m+112m+80m单箱单室变截面三向预应力混凝土连续刚构桥,梁底宽5.2m,顶宽8.8m,梁高由墩顶处的5.6m逐渐减少到合龙段的2.3m。桥分成0~14号块、边跨不平衡段和合龙段施工,顶板厚度由0号块的50cm
【背景资料】某工程上部结构是80m+112m+80m单箱单室变截面三向预应力混凝土连续刚构桥,梁底宽5.2m,顶宽8.8m,梁高由墩顶处的5.6m逐渐减少到合龙段的2.3m。桥分成0~14号块、边跨不平衡段和合龙段施工,顶板厚度由0号块的50cm
【背景资料】某工程上部结构是80m+112m+80m单箱单室变截面三向预应力混凝土连续刚构桥,梁底宽5.2m,顶宽8.8m,梁高由墩顶处的5.6m逐渐减少到合龙段的2.3m。桥分成0~14号块、边跨不平衡段和合龙段施工,顶板厚度由0号块的50cm
随机试题
—WillyoupleaseintroducemetoMr.White?—______
气滞血瘀型直肠息肉方选:
计量资料两个大样本均数比较的u检验(双侧),α=0.05的界值是
生姜具有的功效麻黄具有的功效
某国有企业上报的工业产值数据出现重大波动,不仅大大高于上一年度而且大大超出企业的生产能力。县统计局工作人员发现了这一问题,但未作进一步核实,即汇总了本县的统计数据。由此,该企业负责人被当地有关部门评选为当年的优秀企业家,并获得了相应的奖金。同时也使该县经济
企业出售、转让、报废投资性房地产时,应当与将处置收入计入()。
甲向乙借款,并以本人所有的一件古董花瓶设定质押担保,甲为此就该花瓶购买了一份财产意外损失险。在乙保管花瓶期间,花瓶毁于泥石流。如果甲没有按时还款,根据物权法律制度的规定,下列表述中,正确的是()。
什么是“两基”?
对实施危害国家安全、危害公共安全、侵犯公民人身权利、侵犯财产、妨害社会管理秩序的犯罪行为的人,因犯罪情节轻微人民检察院不起诉、人民法院免予刑事处罚,()。
1956年底我国对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造的基本完成,标志着中国历史上长达数千年的阶级剥削制度的结束,实现了由新民主主义向社会主义的转变,社会主义基本制度在我国初步确立,标志着我国已经
最新回复
(
0
)