首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m2的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元
沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m2的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元
admin
2016-05-30
74
问题
沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m
2
的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元;工程质量:优良。工期提前每天奖励2万元,工期延误每天罚款3万元。
问题:
由于岩土公司分包部分的工程量的变化,造成地基加固的进度滞后,使节点工期无法确保。总包单位能否向业主提出节点工期延长的要求?该如何处理此事?
选项
答案
可以提出工期延长。根据施工合同范本的规定,如果合同专用条款没有特别的规定,地质条件的变化造成的工期延误其施工期可以延长。总包单位应在5d内就延误的内容、天数和增加的费用向监理报告,监理工程师应在收到报告后5 d内报业主确认并答复施工单位若监理工程师逾期未予答复,则可视为施工单位的要求已被业主同意。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/p6Yw777K
本试题收录于:
港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类
0
港口与航道工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
施工项目相关的信息管理主要工作包括收集并整理()。
某分部工程中各项工作间逻辑关系和相应的双代号网络计划如下表和图所示,图中错误之处有()。
某承包商承揽了一项房屋改造工程。为此,承包商根据这个项目的特点,设计了一系列工作流程。其中,属于物质流程组织的是()。
建设工程项目施工准备阶段建设监理工作的主要任务有()。
控制性施工进度计划的主要作用包括()。
关于《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001一2011规范性引用条件的说法,正确的是()。
施工质量事故的处理工作包括:①事故调查;②事故处理;③事故原因分析;④制定事故处理方案。仅就上述工作而言,正确的顺序是()。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,对施工单位采取相应措施清除一般项目缺陷后的检验批验收,应采取的做法是()。
施工生产安全事故应急预案体系由()构成。
某检验批质量验收时,抽样送检资料显示其质量不合格,经有资质的法定检测单位实体检测后,仍不满足设计要求,但经原设计单位核算后认为能满足结构安全与使用功能要求,则该检验批()。
随机试题
医德荣誉感是
下列关于人体静脉血压的描述,错误的是
交通性睾丸鞘膜积液哪项是正确的
某市人民检察院在侦查该市教育局主管招生工作的王某受贿案的过程中,除发现王某利用职务之便收受他人贿赂外,还发现王某涉嫌巨额财产来源不明罪和非法向外围人出售、赠送珍贵文物罪。根据以上情况,请回答下列问题:人民检察院对该案审查起诉后决定提起公诉,人民法院在审
在Windows操作下,要获取屏幕上的显示内容,把它复制在剪贴板上可以通过下列哪个按键来实现?
理财服务的规范性,要求理财师必须专业胜任、勤勉尽职,也就是说,理财师()。
你去参加研讨会,接待方不热情,不配合,怎么办?
什么是有效投资组合?
在一个采用一级索引结构的文件系统中,磁盘块大小为4096B。若某文件的大小为2555900B,则该文件需要占用多少个磁盘块?()
Rainforestsarecalledthelungsoftheplanet,becausetheyabsorbcarbondioxide,greenhousegas,andproduceoxygen,whichis
最新回复
(
0
)