首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。 土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步连接的过程中,发现
背景资料: 某办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。 土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步连接的过程中,发现
admin
2023-01-10
38
问题
背景资料:
某办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。
土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步连接的过程中,发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符,认为是业主提供市政接口资料有误,A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后,认为施工单位新建建筑定位放线可能有误,提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测,仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后,建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测,此次结仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配合费用和相应停工损失的索赔要求。
此外,土建施工A单位在工程结构施工完成时,装饰装修B单位也进入施工现场,此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制,无法同时满足实际需要,A单位为了自身施工需要,当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯,造成装饰装修施工进度严重滞后,使整个工程的工期延误了36d。
经查,业主与B单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成,并为施工单位创造可利用条件,垂直运输等”;同时,业主在与A单位的合同中也没有约定由A单位提供垂直运输设备的条款。
问题:
建设单位代表在任何情况下要求重新检验,施工单位是否必须执行?主要依据是什么?
选项
答案
建设单位代表在任何情况下要求施工单位重新检验,施工单位必须执行,这是施工单位的义务。依据《建设工程质量管理条例》的规定,施工单位对建设工程的施工质量负责。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/p7JD777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
甲房地产开发公司从某市政府以出让方式获得一地块的土地使用权,进行商品房开发,楼盘建设过半投入约2亿元,甲房地产开发公司因资金链断裂无以为继。无奈将此土地使用权及地上建筑一并转给乙房地产开发公司。下列说法错误的是:
某镇拟编制并实施镇总体规划,根据《城乡规划法》的规定,下列哪一说法是正确的?
某市混凝土公司新建临时搅拌站,在试运行期间通过暗管将污水直接排放到周边,严重破坏当地环境。公司经理还指派员工潜入当地环境监测站内,用棉纱堵塞空气采集器,造成自动监测数据多次出现异常。有关部门对其处罚后,公司生产经营发生严重困难,拟裁员20人以上。关于该临时
根据土地利用总体规划,某镇东部耕地被划定为蔬菜生产基地,关于该基地的耕地保护,下列哪一项说法是正确的?
黑土公司获得一种新型药品制造方法的发明专利权后,发现市场上有大量白云公司制造的该种新型药品出售,遂向法院起诉要求白云公司停止侵权并赔偿损失。依据新修改《专利法》规定,下列哪些说法是错误的?
甲、乙、丙、丁四人合作创作一部小说。甲、乙欲将该小说许可给某网站在网络上刊载,同时许可某电影制片厂改编后拍成电影。丙无故拒绝,丁则不置可否。对此,下列哪一选项是正确的?
关于债权人将债权的全部或者部分转让给第三人,下列说法正确的是:()
关于刑事责任能力的判断,以下说法正确的是:()
()对岗位的安全生产负直接责任。其主要职责是接受安全生产教育和培训,遵守有关安全生产规章和安全操作规程,遵守劳动纪律,不违章作业。
缓凝剂具有()作用,对钢筋也无锈蚀作用。
随机试题
在Word扣,文字可以创建超级链接,而图形不可以创建超级链接。
A.羟丁酸钠B.依托咪酯C.丙泊酚D.硫喷妥钠E.氯胺酮可引起精神运动反应的是
患者,男,20岁。4小时内连续全身强直一阵挛性发作5次。既往有癫痫史15年,长期服苯妥英钠治疗。入院检查:浅昏迷,体温38℃,血压正常。入院后又发作3次。入院时用头皮电极描记的脑电图,最常见的是
下列关于EPC模式的说法,正确的有()。
关于岩层底板等高线图的说法,正确的是()。
商业银行个人理财业务的特性有:()。
银行业监管的发展历程是对()的选择过程。
从企业的长期发展来看,()是所有试图满足同样的顾客需要,或是服务于同一目标市场的企业。
下列关于多项资产组合的说法不正确的是()。
根据税收征收管理法律制度的规定,税务机关作出的下列行政行为中,纳税人认为侵犯其合法权益时应当先申请行政复议,不履行行政复议决定再提起行政诉讼的是()。
最新回复
(
0
)