【2009改编】某工程合同工期37天，合同价360万元，采用清单计价模式下的单价合同，分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价，规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3．3％，增值税销项税为11％。业主草拟的部分施工合同条款内容如下： 1

admin2019-03-27 71

问题【2009改编】某工程合同工期37天，合同价360万元，采用清单计价模式下的单价合同，分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价，规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3．3％，增值税销项税为11％。业主草拟的部分施工合同条款内容如下：
1．当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在10％以上时，可以调整综合单价，调整方法是：由监理工程师提出新的综合单价，经业主批准后调整合同价格。
2．安全文明措施项目费，根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例调整，专业工程措施费不予调整。
3．材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比，变化幅度不超过10％时，价格不予调整，超过10％时，可以按实际价格调整。
4．施工过程中发生极其恶劣的气候条件，工期可以顺延，损失费用均由承包商承担。
开工前，承包商提交了施工网络进度计划如图4．1所示(天)，并得到监理批准。

施工过程中发生了如下事件：
事件1：工程量清单中D工作的综合单价为450元／m³，在D工作开始前，设计单位修改了设计，D工作的工程量由清单工程量4000m³增加到4800m³，D工作工程量的增加导致相应措施费用增加2500元。
事件2：在E工作施工中，承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备，设备到场后检验发现缺少一关键配件，使该设备无法正常安装，导致E工作作业时间拖延2天，窝工人工费损失2000元，窝工机械费损失1500元。
事件3：H工作是一项装饰装修工程，其饰面石材由业主从外地采购，由石材厂家供货至现场。但因石材厂所在地连续多天遭遇季节性大雨，使得石材运至现场的时间拖延，造成H工作晚开始5天，窝工人工费损失8000元，窝工机械费损失3000元。
问题：(计算结果保留2位小数)
对于事件3，承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔，工期和费用索赔各是多少?

选项

答案(1)事件3，可以向业主就费用和工期提出索赔。 (2)理由：甲供石材未能按时到场属于业主应承担的责任，且H工作的总时差为1天，拖延5天超出其总时差，影响工期4天。 (3)可索赔的工期：5﹣1=4天 (4)可索赔的费用： (8000+3000)×1．033×1．11=12612．93元

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pN75777K

本试题收录于：建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

投资人宁愿损失在建厂准备阶段耗费的投资而放弃继续投资，这是建设工程风险对策的(　　)。

监理企业履行委托监理合同时发生的成本是(　　)。

如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告中总投资估算的10%以上，应当重新()。

建设工程监理规划在监理工作中起着重要的作用，下述对监理规划作用的表述中不正确的是(　　)。

对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批(　　)。

需要监理单位短期保存的监理文件包括(　　)。

《建设工程质量管理条例》规定的必须实行监理的工程项目是(　　)。

如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的(　　)以上，或者其他指标需要变更时，应重新向原审批单位报批。

对于建设工程质量，有了政府的质量监督和监理单位的质量控制应(　　)实施者自身的质量控制。

《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和(　　)实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

人民法院

凝固性坏死的特殊类型有

下列药物中对胎儿没有致畸作用的是

违反《个人独资企业法》规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金的，其财产不足支付的，或被判处没收财产的，应当先缴纳罚款、罚金。()

经营者的不正当竞争行为给被侵害的经营者造成的损失难以计算的，被侵害人可以请求的赔偿额为()。

设向量组α1=(2，1，1，1)，α2=(2，1，a，a)，α3(3，2，1，a)，α4=(4，3，2，1)线性相关，且a≠1，a=________．

若SQL语句中的ORDERBY短语中指定了多个字段，则

A、 B、 C、 A

SimilaritiesandDifferencesbetweenPublicSpeakingandConversationI.BothPublicSpeakingandConversationneedyouto1.or

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

投资人宁愿损失在建厂准备阶段耗费的投资而放弃继续投资，这是建设工程风险对策的( )。

监理企业履行委托监理合同时发生的成本是( )。

如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告中总投资估算的10%以上，应当重新()。

建设工程监理规划在监理工作中起着重要的作用，下述对监理规划作用的表述中不正确的是( )。

对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批( )。

需要监理单位短期保存的监理文件包括( )。

《建设工程质量管理条例》规定的必须实行监理的工程项目是( )。

如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的( )以上，或者其他指标需要变更时，应重新向原审批单位报批。

对于建设工程质量，有了政府的质量监督和监理单位的质量控制应( )实施者自身的质量控制。

《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和( )实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

人民法院

凝固性坏死的特殊类型有

下列药物中对胎儿没有致畸作用的是

违反《个人独资企业法》规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金的，其财产不足支付的，或被判处没收财产的，应当先缴纳罚款、罚金。()

经营者的不正当竞争行为给被侵害的经营者造成的损失难以计算的，被侵害人可以请求的赔偿额为()。

设向量组α1=(2，1，1，1)，α2=(2，1，a，a)，α3(3，2，1，a)，α4=(4，3，2，1)线性相关，且a≠1，a=________．

若SQL语句中的ORDERBY短语中指定了多个字段，则

A、 B、 C、 A

SimilaritiesandDifferencesbetweenPublicSpeakingandConversationI.BothPublicSpeakingandConversationneedyouto1.or

投资人宁愿损失在建厂准备阶段耗费的投资而放弃继续投资，这是建设工程风险对策的(　　)。

监理企业履行委托监理合同时发生的成本是(　　)。

建设工程监理规划在监理工作中起着重要的作用，下述对监理规划作用的表述中不正确的是(　　)。

对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批(　　)。

需要监理单位短期保存的监理文件包括(　　)。

《建设工程质量管理条例》规定的必须实行监理的工程项目是(　　)。

如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的(　　)以上，或者其他指标需要变更时，应重新向原审批单位报批。

对于建设工程质量，有了政府的质量监督和监理单位的质量控制应(　　)实施者自身的质量控制。

《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和(　　)实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。