首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失
admin
2010-03-16
28
问题
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划图如图7-1所示。
施工过程中发生以下事件:
事件1:在工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为;该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,这两项费用已包含在施工合同价中。
事件2:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3:(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天 (每停1天影响30工日,10台班)。(2)由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停1天影响40工日,10台班)。(3)小于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停1天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程帅建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122天。
事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
选项
答案
不正确。理由:依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定:(1)建筑安装工:程费 (或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费。(2)建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pZv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
下列关于当事人分立成合并后对合同效力的影响错误的是()。
建筑工程合同如果无效,一般应采取()处理。
借款合同属于下列客体中的()。
合同法律关系的客体不包括()。
履行方式不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,应当()。
甲与乙订立一买卖合同,甲又与丙订立一保证合同,约定丙对乙履行债务承担连带保证责任,下列表述正确的是()。
建设单位将必须招标的项目肢解规避招标的,可以处以项目合同金额()的罚款。
因不可抗力不能履行合同,当事人的义务为()。
随机试题
足太阳膀胱经的主治特点是
小儿高热惊厥的多发年龄是:
甲为了获取超额利润,在明知其所经销的电器产品不符合保障人身安全的国家标准的情况下,仍然大量进货销售,销售金额总计达到180万元。一企业因使用这种电器而导致短路,引起火灾,造成3人轻伤,部分厂房被烧毁,直接经济损失10万元。下列关于甲的行为的说法哪些是正确的
建设永久性测量标志,应当遵守的基本规定有()。
大型工程招标投标工作的评标应采用( )。
关于市场归类决定法说法正确的是()。Ⅰ.使用历史数据估计市盈率Ⅱ.需要有效市场的假定Ⅲ.市盈率的估计,需要选取风险结构类似的公司Ⅳ.使用回归分析法
下列行政案件中,属于中级人民法院管辖的是()。
下列关于我国的公司债说法错误的是()。
从古至今都没有长生不老的人,但每个人的寿命都极不相同,从生物学和医学上来看,人类的寿命应该有一个生物学上的最大值,不过目前尚不能确定人类的最高寿命有多高。这一段话主要支持这样一种观点,即人的寿命()。
下列选项中不属于面向对象程序设计特征的是
最新回复
(
0
)