背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔

admin2020-06-11 39

问题背景
某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：
事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。
事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。
事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。
问题
1．分别分析几次事件中的索赔。
2．试述承包人的索赔程序。

选项

答案1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。 2．承包人的索赔程序是： (1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。 (2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。 (3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/q1ew777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库一级建造师分类

矿业工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

一级建造师

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后，对不同情况的处理，下述说法中正确的有()。

按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工，对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任的应当是()。

企业通过职业健康安全管理体系的运行，作为实行事故控制开端的活动有()。

按照编制单位和适用范围，可将建设工程定额分为()。

建设工程项目进度计划系统各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意()。

一组固有特性满足要求的程度称为()

关于煤矿井下平面测量控制工作的做法，正确的是()。

引起胃的容受性舒张的途径是

津液变成尿液依赖气的()

保险合同是(　　)约定保险权利义务关系的协议。

以下事故中，属于重大事故的是()。

正向市场牛市套利的市场特征有()。

对于纳税争议的处理必须坚持“先缴税，后申诉”的原则，以及“先行政救济，后司法救济”的申诉前置制度。()

根据《村民委员会组织法》的规定，下列属于村民选举权和被选举权的影响因素的是()。

广西某中学挑选本校几名男女同学来展示该校倡导的中学生服装和发型，供同学们参照，取得了良好的效果。此做法符合培养学生良好品德方法中的()。

我国的地势走向是()。

矿业工程管理与实务

一级建造师

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后，对不同情况的处理，下述说法中正确的有()。

按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工，对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任的应当是()。

企业通过职业健康安全管理体系的运行，作为实行事故控制开端的活动有()。

按照编制单位和适用范围，可将建设工程定额分为()。

建设工程项目进度计划系统各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意()。

一组固有特性满足要求的程度称为()

关于煤矿井下平面测量控制工作的做法，正确的是()。

引起胃的容受性舒张的途径是

津液变成尿液依赖气的()

保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。

以下事故中，属于重大事故的是()。

正向市场牛市套利的市场特征有()。

对于纳税争议的处理必须坚持“先缴税，后申诉”的原则，以及“先行政救济，后司法救济”的申诉前置制度。()

根据《村民委员会组织法》的规定，下列属于村民选举权和被选举权的影响因素的是()。

广西某中学挑选本校几名男女同学来展示该校倡导的中学生服装和发型，供同学们参照，取得了良好的效果。此做法符合培养学生良好品德方法中的()。

我国的地势走向是()。

保险合同是(　　)约定保险权利义务关系的协议。