施工合同示范文本规定，可以顺延工期的条件有( )。

admin2016-03-07 56

问题施工合同示范文本规定，可以顺延工期的条件有( )。

选项 A、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
B、承包人原因导致的停电
C、分包人的施工干扰
D、发包人不能按合同约定日期支付预付款，致使工程不能正常进行
E、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

答案A,D,E

解析按照施工合同范本的规定，可以顺延工期的条件包括：①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；④设计变更和工程量增加；⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；⑥不可抗力；⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/q9Z5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

施工合同示范文本规定，可以顺延工期的条件有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

建设单位提交的材料符合规定的，交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构应当在()个工作日内为其办理工程质量监督手续，出具公路水运工程质量监督管理受理通知书。

下列关于工程建设相关参与单位质量管理责任和义务的说法，正确的有()。

根据《招标投标法实施条例》，下列情形，属于招标人与投标人串通投标的有()。

根据《民法典》合同编，下列关于合同解除的说法，正确的有()。

根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间()日前提出。招标人应当自收到异议之日起()日内作出答复。

设计是工程的灵魂，创建“品质工程”必须提升工程设计水平，提升工程设计水平的具体内容包括()。

发行债券筹资的缺点包括()。

现金流量通常是对某一特定经济系统，在一定时间内的不同时间点所形成的()的统称。

某公司一次性向银行贷款800万元，贷款期限为5年，年利率为5％，若采用单利计算，则该企业第5年末应付银行的本利和为()万元。

某企业发行面额为5000万元的5年期债券，票面利率为7％，发行费用率为5％；向银行贷款3000万元，贷款期限为5年，年利率为8％，贷款手续费率为2％，企业所得税税率为33％。则该企业此次筹资的资金成本率为()。

下列对左旋多巴的叙述，不正确的是

不能清洁牙齿邻面菌斑的用具是

区别血红蛋白尿与血尿的主要方法是

除商标权人甲以外的其他单位和个人可以请求商标评审委员会裁定撤销甲注册商标的情形是：

已知某变压器的额定容量为1250kV.A，计算负荷为1000kV.A；变压器的空载有功损耗2kW，满载有功损耗12kW；变压器的空载电流百分数I0％=0．6，阻抗电压百分数μk％=4．5。变压器的满载无功功率损耗为多少?()

三相异步电动机降压起动与直接接额定电压起动相比，降压起动()。

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。

在国家财政资金的筹集、供应过程中，对财政活动和相关的业务进行检查和督促活动是指()。

根据个人所得税法律制度的规定，下列收入中，应按“劳务报酬所得”税目缴纳个人所得税的是()。