首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某建设单位投资兴建一大型商场,地下2层,地上9层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m2。经过公开招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订了施工总
背景资料: 某建设单位投资兴建一大型商场,地下2层,地上9层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m2。经过公开招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订了施工总
admin
2020-10-28
53
问题
背景资料:
某建设单位投资兴建一大型商场,地下2层,地上9层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m
2
。经过公开招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%,并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比重按60%计。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:施工总承包单位为加快施工进度,土方采用机械一次开挖至设计标高;租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方,在城市道路路面遗撒了大量渣土;用于垫层的2:8灰土提前2d搅拌好备用。
事件二:中标造价费用组成:人工费为3000万元,材料费为17505万元,机械费为995万元,管理费为450万元,措施费用为760万元,利润为940万元,规费为525万元,税金为850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。
事件三:在基坑施工过程中,发现古化石,造成停工2个月。施工总承包单位提出了索赔报告,索赔工期为2个月,索赔费用为34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实,人工窝工费为18万元,机械租赁费用为3万元,管理费为2万元,保函手续费为0.1万元,资金利息为0.3万元,利润为0.69万元,专业分包停工损失费为9万元,规费为0.47万元,税金为0.99万元。经审查,建设单位同意延长工期2个月;除同意支付人员窝工费、机械租赁费外,不同意支付其他索赔费用。
问题:
分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留2位小数)?
选项
答案
(1)预付款=25025×10%=2502.5(万元)。 (2)预付款起扣点=25025-2502.5/60%=20854.17(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qEUu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
需从基础到上部结构全部断开的是()。
钢结构中,钢梁是最常见的()构件。
关于钢结构铆钉连接的说法中,正确的是()。
当钢筋混凝土圈梁的宽度与墙厚相同时,砌体结构墙厚^≥240mm[I~于,圈梁宽度最小值为(),高度不应小于120mm。
1.背景某新建办公楼工程,主楼建筑面积29600m2的,地上16层,地下1层,基础埋深4m,现浇混凝土框架一剪力墙结构。附楼建筑面积5000m2混合结构,地上3层。地下防水采用防水混凝土附卷材防水,屋面采用卷材防水,室内采用涂料防水。土方开挖采用放坡形式
建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行()试验。
按价值工程的原理,下列各种途径不可能提高产品价值的是()。
针对普通房屋建筑,其建筑结构的设计使用年限通常为()年。
关于ABC分析法的步骤,正确的顺序是()。①计算各种材料金额累计百分比②计算项目各种材料所占用的资金总量③计算各种材料累计数及其累计百分比④按ABC三类材料的分类标准进行ABC分类⑤根据各种材料的资金占用多少,由大到小进行排序,并计算各种
常见建筑结构体系中,符合框架一剪力墙结构最大设计高度的是()m。
随机试题
有氧型和无氧型胡萝卜素的主要区别是()
女,30岁。继发不孕5年,经后4天突起高热、寒战,下腹痛,右侧甚,血压110/80mmHg,脉搏120次/分,体温39℃,白细胞18×109/L,中性80%,下腹轻压痛。妇查:宫颈稍大稍软,有压痛(+),双侧附件增厚,压痛,诊断为
建筑外墙金属窗、塑料窗施工前,应进行的性能指标复验不包括()。
某公司因情况紧急,于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施,3月3日,法院同意了财产保全申请,并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在()前未起诉,法院将解除该财产保全。
银行保理融资是指在保理业务基础上开展的以卖方转让()为前提的银行融资业务。
茅盾采用日记体形式写作的长篇小说是()
过去,我们在道德宣传上有很多不切实际的高调,以至于不少人口头说一套,背后做一套,发生人格分裂现象,通过对此种现象的思考,有的学者提出,我们只应该要求普通人遵守“底线伦理”。根据你的理解,以下哪一选项作为“底线伦理”的定义最合适?
A、 B、 C、 C关键词:dragonfly青蜓。
Huntingtonandmanyofitscompetitorsareworkingtomakeremedialinstructionacommodityas______andaccessibleasfrozenyog
A、Thereisnowaytomakeroadssaferindevelopedcountries.B、About30percentofdriving-relatedaccidentsarefromdrunkdri
最新回复
(
0
)