首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某城市地下工程,业主与施工单位参照FDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元。其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润率5%,合同工期 730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设
某城市地下工程,业主与施工单位参照FDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元。其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润率5%,合同工期 730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设
admin
2010-03-16
54
问题
某城市地下工程,业主与施工单位参照FDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元。其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润率5%,合同工期 730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施,并安装1.5t/min的备用排水设施,两套设施合计15900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给户补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下事件:
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分项工程(非关键工作)需进行设计变更,由此造成施工单位的机械设备窝工12天。
事件2:施工过程中遇到—了非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。
为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急购买增加额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施,恢复了施工。
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天。
就以上3项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔:
事件1(表1-1):
现场管理费:40920×15%元=6138元
企业管理费:(40920+6138)×8%元=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)×5%元=2541.13元
合计:53363.77元
事件2:由于非季节性大暴雨天气费用索赔:
(1)备用排水设施及额外增加排水设施费:15900元÷2×3=23850元
(2)被地下涌水淹没的机械设备损失费:16000元
(3)额外排水工作的劳务费:8650元
合计:48500元
事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔:
延长工期40天。
索赔现场管理费增加额:
现场管理费:8600×15%万元=1290万元
相当于每天:1290元×10000÷730天=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40元=706849.20元
指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理,为什么?监理工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时,核定施工单位提供的机械台班单价属实,并核定机械台班单价中运转费用分别为:9m
3
空压机为93元/台班,25t履带吊车为300元/台班,塔式起重机为190元/台班,混凝土泵车为140元/台班,监理工程师核定的索赔费用应是多少?
选项
答案
自有机械索赔要求不合理。因合同规定业主应按自有机械使用费的60%补偿。租赁机械索赔要求不合理。因合同规定租赁机械业主按租赁费补偿。 现场管理费、企业管理费索赔要求不合理,因分项工程窝工没有造成全工地的停工。利润索赔要求不合理,因机械窝工并未造成利润的减少。 (2)监理工程师核定的索赔费用为: 3720×60%元=2232元 (18000-300×12)元=14400元 12000×60%元=7200元 (7200-140×12)元=5520元 (2232+14400+7200+5520)元=29352元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/riv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
下列属于设备监理工程师处理索赔权限的选项是()。
设备工程的()是工程设备移交给业主的最后阶段,也是风险较大的阶段。无论对设备还是对人身的安全都至关重要。
()是按照合同约定或法律规定,索赔方享有获得赔偿实体权利的根据。
如果业主和承包商经过协商不能达成协议,致使索赔争议仍然未能解决的,业主和承包商可以根据仲裁协议,将索赔争议提交双方选定的()解决。
()是对合同主体合法权益的确认及保护。
导致合同终止的原因主要有()。
同时履行抗辩权的适用条件为()。
履行地点不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,应当()。
合同当事人履行合同时,应遵循以下原则:()。
随机试题
大班绘本教案:两棵树大班幼儿喜欢交朋友,愿意和朋友一起玩,但是他们也常常闹矛盾,但过一会儿就没事了。孩子间的这种淳朴的感情,是多么的难能可贵。绘本《两棵树》是一个纯美温馨的小故事,它用诗意的语言叙述着两棵树的相守,为孩子们讲述了友爱与梦想,让幼儿
CO2分压由高至低的顺序通常是
与西周立法、司法指导原则相符的表述是()
外用溶液开启后,其使用的时间不能超过
A、普萘洛尔B、氢氯噻嗪C、可乐定D、硝普钠E、哌唑嗪可引起血浆氰化物中毒的药物是
水利工程建设依法实行监理制度。总投资在()万元以上(含)且符合相应具体条件之一的水利工程建设(含新建、扩建、改建、加固、修复)项目(包括配套和附属工程)必须实行建设监理。
在人力资源需求预测的方法中,()的主要思路是通过观察历年企业内部人数的变化,找出组织过去人事变动的规律,来推断未来的人事变动趋势和状态。
阐明中国共产党在全面抗战时期基本政治路线的会议是()。
某甲商场为打垮竞争对手乙商场,由总经理葛某牵头并与副经理刘某、部门经理杨某、朱某等集体决议,雇请当地黑社会势力孙某等人光天化日之下对乙商场打砸抢,造成乙商场财物损失9万多元,关于葛某等的行为,下面说法正确的是()。
Thecurrentconfrontationfeelsweightier.OnereasoniswhyChina,whichoncemerelyseemedtobecatchingup,nowwantstoove
最新回复
(
0
)