首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
1.背景 某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:(1)施工单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;(2)土建工程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施工的衔接;(
1.背景 某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:(1)施工单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;(2)土建工程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施工的衔接;(
admin
2015-05-13
19
问题
1.背景
某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:(1)施工单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;(2)土建工程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施工的衔接;(3)工程施工延误工期每天罚款1000元,提前工期每天奖励500元。工程实施中,施工单位由于没有基坑工程施工维护方面的经验,将基坑维护工程分包给了一家有资质的施工单位,但仍由自己负责项目的施工管理。选煤设备的安装经业主同意分包给了一安装单位。由于雨季施工,影响了皮带走廊的施工工期,没有能够保证与井口房的施工衔接,使工程多增加费用20万元。因工程建设大检查,业主部分手续未办理,工程被停工,补办手续到恢复施工共延误工期20d;另外设备安装单位违章电焊,被罚款1.0万元。实际工程比原计划推迟30d竣工,工程结算时业主开出了罚款3.0万元的罚单。
2.问题
施工单位在执行合同时是否存在违规行为?
选项
答案
施工单位在执行合同时,存在违规分包的行为。基坑维护工程不得进行分包,分包违反了原合同第(1)款的约定。另外,施工单位应加强对分包单位的管理。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sFGw777K
本试题收录于:
矿业工程管理与实务题库二级建造师分类
0
矿业工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据我国《建筑法》的规定,下列表述中正确的是()。
【2017年真题】下列施工成本考核指标中,属于施工企业对项目成本考核的是()。
【2011年真题】价值工程活动中,针对具体改进目标而寻求必要功能实现途径的关键工作是()。
【2004年真题】已知E工作有一个紧后工作G。G工作的最迟完成时间为第14天,持续时间为3天,总时差为2天。E工作的最早开始时间为第6天,持续时间为1天,则E工作的自由时差为()天。
【2004年真题】盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中,线性盈亏平衡分析的前提条件之一是()。
【2011年真题】下列进度计划表中,用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度,并阐明建设条件落实情况的是()。
【2006年真题】与总分包模式相比较,平行承包模式的特点包括()。
采用平行承包模式的特点主要有( )。
与平行承包模式相比较,EPC承包模式的特点表现为()。
平行承包模式的缺点之一是( )。
随机试题
甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子,周某不从,伺机逃走。甲为避免人财两空,以3万元将周某出卖(事实一)。乙收买周某,欲与周某成为夫妻,周某不从,乙多次暴力强行与周某发生性关系(事实二)。不久,周某谎称怀孕要去医院检查,乙信以为真,周某乘机逃走
细胞内ATP/AMP比值增加可以抑制
需要制备蒙片的检查方法是
刚痉表现为()痉证之阴血亏虚证表现为()
患者,女性,45岁,近日来反复上腹疼痛,进食后4h左右疼痛明显,进餐后可缓解,夜间有明显的上腹痛,排黑粪3d。医生给予患者法莫替丁20mg口服,护士应如何指导患者服此药
下列案件确定属于中级人民法院管辖的是?()
社会服务方案策划过程中认识问题的方法除了分支法还有()。
在电信管理网(TMN)中,管理者和代理之间所有的管理信息交换都是利用()实现的。
Beforeabigexam,asoundnight’ssleepwilldoyoubetterthanporingovertextbooks.That,atleast,isthefolkwisdom.And
A.EdwardB.SpenoEdwardB.SpenowasExecutiveVicePresidentofCreditCardServiceCorporation("CCSC")from1982to1991.P
最新回复
(
0
)