首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订厂承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了一份粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订厂承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了一份粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所
admin
2009-06-15
55
问题
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订厂承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了一份粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工 15个工日。
事件2:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费共计2万元,辅楼主体工作工期拖延1天。
事件3:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长 4天。
事件4:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该丁作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件5:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期缩短了1天,该项技术组织措施费为0.6万元。
其余各项下工作实际作业工期和费用与原计划相符。
[问题]
1. 该网络计划中哪些工作是主要控制对象<关键工作),计算工期是多少?
2.针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的要求。
3.该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
4.合同约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,该工程其他直接费、间接费等综合取费率为30%。在工程清算时,乙方应得到的索赔款为多少?
选项
答案
1. 关键线路上的工作(即关键工作)为重点控制对象,包括:基础工程、主楼工程、设备安装、装饰装修。 计算工期=(8+16+6+11)周=41周。 2.对能否索赔阐述如下: 事件1;因地质条件的变化引起的,属于甲方应承担的风险,既可以索赔费用,也可以索赔工期。 事件2:因设计变更引起的,属于甲方应承担的责任,既可以索赔费用,也可以索赔工期。 事件3:因施工机械出现故障引起的,属于承包商自己应承担的风险,与甲方无关,不能向甲方提出索赔。 事件4:因乙方购买的施工材料质量不合格引起的,属于承包商自己应承担的责任,与甲方无关,不能向甲方提出索赔。 事件5:这虽然是因加快施工引起的,并且已经取得甲方同意,但是在合同中有工期奖罚的条款,出此赶工措施费不可以向甲方索赔。 3.综上所述,事件1、事件2可进行工期索赔。基础工程是关键工作,延长3天,可获得3天的工期补偿;辅楼工程延长l天,但因它不是关键线路,且有8周的总时差,所以不能获得工期补偿。因此,乙方可得到的工期补偿为3天。 如下图所示,经计算实际工期为293天,工期奖(罚)款=[293-(41×7+3)]×2500元=3×2500元=7500元,即罚款7500元。 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sdb5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
下列属于建设项目竣工环保验收的范围的是:
在()内向周围生活环境排放工业噪声的,应当符合国家规定的工业企业厂界环境噪声排放标准。
依据《环境影响评价法》,建设项目环境影响评价文件未经批准,建设单位擅自开工建设的,由有权审批该项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门()。
下列属于规划环境影响报告书的内容的是
对超过重点水污染物排放总量控制指标的地区,有关人民政府环境保护主管部门应当暂停审批()的环境影响评价文件
对试生产3个月确不具备环境保护验收条件的建设项目,建设单位应当在试生产的(),向有审批权的环境保护行政主管部门提出该建设项目环境保护延期验收申请,说明延期验收的理由及拟进行验收的时间。
规划实施过程中产生重大不良环境影响的,规划编制机关应当及时提出改进措施,向()报告,并通报()等有关部门。
《中华人民共和国环境影响评价法》中所称环境影响评价,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行()的方法与制度。
下列内容属于《国家重点生态功能保护区规划纲要》的主要目标的有()。
《中华人民共和国环境保护法》规定:因发生事故或者其他突然性事件,造成或者可能造成污染事故的单位,必须()采取措施处理,及时通报可能受到污染危害的单位和居民,并向当地环境保护行政主管部门和有关部门报告,接受调查处理。
随机试题
青年柳某,准备年底结婚,在婚前医学检查时,发现患有淋病,柳某对这一检查结果感到怀疑,可以
我国古代医籍中首载240余种中药的书籍是
合伙人的哪一种形式的出资须经全体合伙人协商一致?()。
出现下列哪些情形,人民法院应当判决驳回原告的诉讼请求?( )
建设工程合同中的法律责任属于()。
关于保兑信用证的保兑行,下列属于其付款责任的是()。
【2017上】周老师总是认真给学生写评语,把它作为教育学生的途径。他给班上一名淘气的学生写了一首打油诗:“小赵同学有头脑,就是不爱用正道;上课爱做小动作,插话接舌瞎胡闹;学习态度不太好,学习成绩不大妙;你若聪明应知道,有才不用是草包;劝你来期赶紧改,
2012年全国公路水路交通固定资产投资14512亿元,占全社会固定资产投资的3.9%。分地区看,西部地区交通固定资产投资5400亿元,所占比重为37.2%,比上年提高1.2个百分点;东、中部地区交通固定资产投资分别为5479亿元、3633亿元,所占比重分别
一个信息系统集成项目有A、B、C、D、E、F、G共7个活动。各个活动的顺序关系、计划进度和成本预算如下图所示,大写字母为活动名称,其后面括号中的第一个数字是该活动计划进度持续的周数,第二个数字是该活动的成本预算,单位是万元。该项目资金分三次投入,分别在第1
A、Theywillremindthemofdifferentstagesoftheirmarriage.B、Theycansaysomethingmoresentimentalintheletters.C、They
最新回复
(
0
)