某建筑公司(乙方)于2007年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费的2

admin2012-03-15 71

问题某建筑公司(乙方)于2007年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m²工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m³，假设直接费单价为4.2元/m²，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m³的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定2007年5月11日开工，2007年5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件。
事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人工窝工10个工日。
事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师2007年5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
事件3：2007年5月19日接到监理工程师于2007年5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m³。
事件4：2007年5月20～5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工10个工日。
事件5：2007年5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，2007年5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于2007年5月30日挖坑完毕。
问题
上述各事件中，建筑公司是否可以向厂方要求工期索赔?说明原因。

选项

答案建筑公司是否可以向厂方要求工期索赔的判断及原因。事件1：不可以要求索赔。因该事件发生原因属承包商自身责任。事件2：可以要求索赔。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件3：可以要求索赔。这是因设计变更引发的索赔。事件4：可以要求索赔。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。事件5：可以要求索赔。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/shQu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

水泥混凝土路面纵向裂缝的预防措施有()。

沥青混凝土路面不平整的预防措施有()。

用作路面和桥面混凝土的粗集料应按最大公称粒径的不同采用2～4个粒级的集料进行掺配。下列符合合成级配要求的有()。

在我国高等级公路水泥混凝土路面施工中广泛采用的，工程质量最高、施工速度最快、装备最现代化的水泥混凝土路面施工技术方法是()。

投标文件中应当由投标人的法定代表人或其授权并加盖投标人印章的代理人签字的文件有()。

数控机床加工位置精度高的孔系零件时最好采用()。

慢性支气管炎以咳嗽、咳痰为主要症状，诊断时排除其他心肺疾病后，在病程方面的规定是

下列哪项因素有利于创伤掺复和伤口愈合

甲公司与乙公司的欠款纠纷仲裁案件，由三名仲裁员组成仲裁庭并作出仲裁裁决。则下列说法正确的是()。

是指在一定时间内对辖区内全部土地或者特定区域内土地进行的全面登记。

按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包时，()应对分包工程的工期目标和质量目标负责。

根据《支付结算办法》的规定，银行承兑汇票的承兑银行，应当按照一定金额向出票人收取手续费，该金额是()。

下列各项中，关于股份公司溢价发行股票的相关会计处理表述正确的是()。

【2014．山东菏泽】在态度和品德的形成过程中，对榜样的模仿属于()阶段。

LaMarseillaisesestdevenue_________desFrancais.