首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【2010改编】某工程采用工程量清单招标,确定某承包商中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部 分项工程量清单工程量和投标全费用综合单价见下表。 工程合同工期12个月,措施项目费84万元,其他项目费100万元,规费综合费率为3.35%,增值税销项税率为11
【2010改编】某工程采用工程量清单招标,确定某承包商中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部 分项工程量清单工程量和投标全费用综合单价见下表。 工程合同工期12个月,措施项目费84万元,其他项目费100万元,规费综合费率为3.35%,增值税销项税率为11
admin
2019-03-27
14
问题
【2010改编】某工程采用工程量清单招标,确定某承包商中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部
分项工程量清单工程量和投标全费用综合单价见下表。
工程合同工期12个月,措施项目费84万元,其他项目费100万元,规费综合费率为3.35%,增值税销项税率为11%。人材机费用与管理费均不含可抵扣的进项税,分部分项工程费、措施项目费、其他项目费均未含规费和销项税。有关付款条款如下:
1.工程预付款为合同价的20%,在合同签订后15日内一次支付,措施项目费在前6个月的工程进度款中均匀支付。
2.工程进度款每三个月结算一次。
3.在各次工程款中按5%的比例扣留工程质量保修金。
施工期间第4~6月分项工程结算价格综合调整系数为1.1。
经监理工程师批准的进度计划如下图所示(各分项工程各月计划进度和实际进度均为匀速进展)。
第6个月末检查工程进度时,B工作完成计划进度的1/2,C工作刚好完成,D工作完成计划进度的1/3。
问题:
根据第6个月末检查结果,在答题纸图上绘制前锋线,并分析第6个月末B、C、D三项工作的进度偏差,如果后6个月按原计划进行,分析说明B、D工作对工期的影响。
选项
答案
(1)前锋线 [*] (2)进度偏差 ①B工作拖后1个月; ②C工作进度无偏差; ③D工作拖后2个月。 (3)对工期的影响 ①B不影响工期,因B工作的总时差为1个月; ②D影响工期2个月,因D为关键工作。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sk75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
将一项特定的生产或经营活动按步骤或阶段顺序组成若干个模块,在每个模块中都标出各种潜在的风险因素或风险事件,从而给决策者一个清晰总体印象。这种风险识别方法是( )。
为了有效地进行目标控制,监理工程师需要采取组织措施。下面各项工作中,()属于组织措施。
监理工作结束时,监理单位只向建设单位提交()。
建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的( )条款。
监理单位承揽到监理业务后,应当由项目监理机构相继编写的监理工作文件是()。
损失控制措施的作用表现在以下几个方面:( )。
某工程项目监理机构具有统一指挥、职责分明、目标管理专业化的特点,则该项目监理机构的组织形式为( )。
监理工程师对施工组织设计进行审查,属于目标控制的()措施。
下列工作中,属于施工阶段进度控制任务的是( )。
随机试题
斜Y坡口焊接裂纹试验时,焊后试件需放置()后,才能做裂纹检验。
肋膈隐窝()
普济消毒饮中配伍升麻、柴胡的用意是
2003年1月9日,某县人民检察院以贪污、受贿嫌疑将某国有企业总经理乔某逮捕,后向县人民法院提起公诉。8月16日,县人民法院作出一审判决。以贪污罪、受贿罪数罪井罚,判决乔某有期徒刑8年。乔某不服,上诉至市中级人民法院。市中级人民法院经审理维持原判.并将乔某
租售期延长会增加房地产开发项目的融资成本和管理费用等项支出,特别是在贷款利率较高的情况下,会给开发商带来沉重的财务负担。()
由建设单位主持,检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工称为()。
土方工程施工定位桩采用( )进行检查。
领导让你负责一项工作。需要其他两个部门的配合。但是这两个部门和你所在部门关系不太融洽。你怎么处理?
1,2,7,2,5,16,2,3,( )
函数z=x2+y2在条件=1下的极值为().
最新回复
(
0
)