首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某电厂的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按行颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、ф50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协调由安装公司负责
某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某电厂的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按行颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、ф50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协调由安装公司负责
admin
2017-05-09
28
问题
某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某电厂的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按行颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、ф50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生下列事件:
事件一:由于安装公司任务饱和,人员机具调动不开,仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子,把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍,且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。
事件二:施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工,分包单位找安装公司解决,安装公司回复自行协商解决。
事件三:厂区主电缆未按时到场,拖延工期5天,分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延,安装公司认为不是自己造成的,让分包单位直接找业主协商。
事件四:分包单位为抢工期,将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工。
事件五:测量导线对地的绝缘电阻,以及缆芯间或相邻导线间的绝缘电阻时,发现一回路的绝缘电阻值不符合规定,经找出原因,进行处理,达到合格。
问题:
事件三中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理?应怎样解决?
选项
答案
事件三中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是合理的。 解决方法:因分包单位是与安装公司签订的分包合同,与业主无合同关系和直接的经济关系,而安装公司与业主有直接的合同和经济关系,合同中规定电缆等主要材料由业主提供。今已拖期,直接影响到安装进度,安装公司有督促业主的责任,也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费并提出工期顺延的要求。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/snEu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某中型水库除险加固工程主要建设内容有:砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑(坝体加高培厚)、深层搅拌桩渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期为9个月(每月按30天计)。合同约定:①合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%的部分所造成的
低温季节混凝土施工时,为提高混凝土拌合料温度,不应直接加热的材料是()。
根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62~2014,下列需在施工前或施工初期进行现场灌浆试验的灌浆工程有()。
根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF一2000--0208),承包人应根据发包人提供的测量基准测设自己的施工控制网,若监理人使用该施工控制网,则()。
背景资料某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定,工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时,因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期,项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装,安装后被监理工程师发现,下令停工。经与业主协商
火灾报警联动控制系统的精装修消防验收内容包括( )。
某机电安装工程系外资贷款项目,业主与承包商签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。在工程施工过程中,因业主提供的钢筋未到,使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为
施工总平面图设计时应考虑哪些方面的因素?施工总平面图设计的优化方法有哪些?
驱动装置、机器(机组)安装后必须进行单机试运行,其中确因受介质限制而不能进行试运行的,必须经( )批准后,可留待负荷试运行阶段一并进行。
金属喷镀、热固化酚醛树脂漆对金属表面预处理的质量要求是()。
随机试题
患者,男,35岁。因胸部手术放置胸腔闭式引流管,睡眠时翻身不慎将胸腔闭式引流管自胸壁伤口拉出。对其首要的护理措施是()。
结聚于胸中之气是( )。
一级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金()倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。
上市公司的盈利性会影响股价变动。衡量盈利性最常用的指标包括( )。
《水经注》为后人留下了宝贵的自然与人文资料,其作者郦道元是()人。
法院作出的生效的民事裁判书、裁定书、调解书,由()。
OSPF协议中,一般不作为链路状态度量值(metric)的是()。
UsedtoTVshows,whereeverythingisquickandinteresting,theydonothavethepatiencetoreadanarticlewithoutpictures;
Dostudentslearnasmuchwhentheyreaddigitallyastheydoinprint?Forbothparentsandteachers,knowingwhethercomputer-
Theconclusionreachedattheworkshopwasthatthemanufacturingprocesswasobsolete.
最新回复
(
0
)