首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
某工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
admin
2009-05-19
118
问题
某工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
(1)遭暴风雨袭击后造成的损失并不是由施工单位原因造成的,故应由业主承担赔偿责任。
(2)已建分部工程造成破坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。
(3)施工单位人员因此灾害造成数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。
(4)施工单位进场的在用机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应予支付。
(5)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。
(6)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。
[问题]
1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?(请详细分条列出)
2.不可抗力风险责任承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)
选项
答案
1.监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作: (1)进行调查、取证。 (2)审查索赔成立条件,确定索赔是否成立。 (3)分清责任,认可合理索赔。 (4)与施工单位协商,统一意见。 (5)签发索赔报告,处理意见报业主核准。 2.不可抗力风险责任承担的原则是: (1)工程本身的损害由业主承担。 (2)人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。 (3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担。 (4)所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担。 (5)工期给予顺延。 对施工单位提出的要求的处理方法: (1)经济损失由双方分别承担,工期延误应予签证顺延。 (2)工程修复、重建18万元工程款应由业主支付。 (3)3万元的索赔不予认可,由施工单位承担。 (4)16万元的索赔不予认可,由施工单位承担。 (5)认可顺延合同工期8天。 (6)2.4万元的清理现场费用由发包人承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tCM5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
《城市规划编制办法》自()起施行。
下列何种表述属于法律原则()。
在市场经济条件下,公共行政的主要责任是生产和提供公共产品,政府公共产品体系应由()构成。
开发商预售商品房应当符合若干条件,关于其条件表述不正确的是()。
城市建设及发展过程中,遇到下列()情况之一时,工程管线宜采用综合管沟集中敷设。
风景名胜区要处理好保护和利用的关系,把保护权放在首位。要按照()原则,把风景名胜区保护和管理好。
()在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物。
根据《城乡规划法》的规定,建设项目选址规划管理审核的内容不包括()
行政违法行为在()时间内未被发现的,不再给予行政处罚。
城市用地的建设条件评价不包括的内容是()。
随机试题
对于理想气体系统,在下列过程中,系统所吸收的热量、热力学能的增量和对外做的功三者均为负值的是()
属于牙源性囊肿的是
A.姜半夏B.法半夏C.清半夏D.生半夏E.炒半夏小陷胸汤在调配时,半夏应给付的是
如果天龙食品厂于1999年9月12日向新桥区人民法院提起行政诉讼,那么:①人民法院是否应受理本案?②如果受理,法院是否可以对两个诉讼请求一并审理?为什么?③如果市法院于2000年5月5日做出终审判决维持了新桥区工商局的处理决定,天龙
会计工作交接完毕后,交接双方和监交人要在移交清册上签名盖章,移交清册填制一式两份,交接双方各持一份。()
解释测验结果的参照指标是()
中低端手机的巨大出货量推动了国产手机的繁荣。但低端意味着低利润,国产手机仍____________于“来料加工,仿制生产”的流水线生产经营理念,在产品创新方面缺乏核心竞争力。目前,大多数国产手机没有实质的功能和核心创新,很难获得强大的品牌影响力,最终还是只
设向量组α,β,γ线性无关,而向量组aα一β,bβ一γ,cγ—α线性相关,则().
现有以下程序:PrivateSubCommandlClick()cl=0c2=0Fori=lTo100IfiMod3=0Thencl=el+1ElseIfiMo
WorkshoptoFocusonGrantProcessLauraChinwillpresentaworkshopThursdayshowingnonprofitgroupshowtoapplyforNeighbo
最新回复
(
0
)