首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求
admin
2017-05-09
34
问题
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。
机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。 项目执行期间发生了以下事件:
事件一:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。
事件二:B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。
事件三:A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。
事件四:A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓。被监理工程师制止。
问题:
由于焊口遭到油漆污染,A单位向B单位的索赔应该怎么做?
选项
答案
由于A单位和B单位并无合同关系,A单位应将索赔事项报给机电安装公司,由机电安装公司审核其索赔是否合理并合乎合同的规定,若合乎合同规定,则由机电安装公司支付A单位的相应索赔。其后,机电安装公司根据与B单位的合同,向B单位追索A单位的索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tnEu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF一2000--0208),承包人不能提出增加费用和延长工期要求的暂停施工条件包括()等。
评标过程有下列( )情况的,评标无效,应当依法重新进行评标或者重新进行招标,有关行政监督部门可处3万元以下的罚款。
明挖爆破工程发出的信号为鸣30s、停、鸣30s、停、鸣30s,该信号属于()。
高处作业时,安全网应随着建筑物升高而提高,安全网距离工作面的最大高度不超过()m。
堤防工程的堤身填筑作业面的施工要求是()。
由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为1.6MPa,试验压力均为设计压力的1.5倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。
施工总平面图设计时应考虑哪些方面的因素?施工总平面图设计的优化方法有哪些?
某机电安装工程,有关部门对其变配电室高低压配电装置安装工程和净化空调系统进行质量检验。问题1.对变配电室高低压配电装置安装工程质量检验的主要内容有哪些?2.对净化空调系统质量检验的重要内容有哪些?
持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检验工作,其中( )人员可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料。
持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检验工作,其中( )人员可根据标准编制无损检测工艺,审核或签发检测报告,解释检测结果,仲裁Ⅱ级人员对检测结论的技术争议。
随机试题
课堂心理气氛有两种类型:一种是支持型,一种是进攻型。()
患者男,36岁。患类风湿关节炎20年,全身关节活动受限,生活部分自理。三天前患者企图自杀被家人发现,及时将其送往医院接受治疗,门诊以“重度抑郁症”收治入院。对患者实施给药护理时,正确的做法是()
为了保证会计账薄记录的正确性,会计入员应根据()及有关资料编制记账凭证。
下列不属于代理权滥用的是()。
A公司现销方式每年可销售产品800000件,单价1元,变动成本率为70%,固定成本为120000元,该公司尚有30%的剩余生产能力。为了扩大销售,该公司拟改用赊销政策,信用政策准备调整为“3/0,2/30,N/60”。有关部门预测,年销售量可增至10000
下列不是营养状况测定和评价内容的是()。
某单位长时间经费紧张,运转困难,有时连干部待遇都无法保证,而主要领导却成天在外大吃大喝,毫不节约,造成单位干部意见很大。假如你是该单位新到任的副职,会怎样对待这种局面?
2019年上半年,我国服务进出口总额达到26124.6亿元,同比增长2.6%。其中,出口总额9333.7亿元,同比增长9.0%;进口总额16790.8亿元,同比下降0.6%。服务进出口总额占对外贸易总额的比重达到15.1%,比2018年全年高出0.5个百分
如图所示,在列表框List1中已经有若干人的简单信息,运行时在Text1文本框(即“查找对象”右边的文本框)中输入一个姓或姓名,单击“查找”按钮,则在列表框中进行查找,若找到,则把该人的信息显示在Text2文本框中。若有多个匹配的列表项,则只显示第1个匹配
A、很喜欢喝酒B、留很多作业C、写很多作业D、花钱很节省B根据“我们每天得写一大堆作业了”这句话,可知王老师会留很多作业,所以选B。
最新回复
(
0
)