首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某城市郊区新建一级公路长3km,路面设计宽度1 5m,含中型桥梁一座。路面面层结构为沥青混凝土。粗粒式下面层厚8cm,中粒式中面层厚6cm,细粒式上面层厚4cm。 经批准的路面施工方案为:沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌合厂设备
【背景资料】 某城市郊区新建一级公路长3km,路面设计宽度1 5m,含中型桥梁一座。路面面层结构为沥青混凝土。粗粒式下面层厚8cm,中粒式中面层厚6cm,细粒式上面层厚4cm。 经批准的路面施工方案为:沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌合厂设备
admin
2018-08-14
32
问题
【背景资料】
某城市郊区新建一级公路长3km,路面设计宽度1 5m,含中型桥梁一座。路面面层结构为沥青混凝土。粗粒式下面层厚8cm,中粒式中面层厚6cm,细粒式上面层厚4cm。
经批准的路面施工方案为:沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌合厂设备安装拆除费、场地平整、碾压及地面垫层等费用),8t自卸汽车运输,平均运距3.98km,摊铺机分两幅摊铺。预算定额分项(直接工程费)见下表。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:经监理工程师计量,施工单位实际完成的路基回填土方量为10000m
3
。
事件二:工地附近无电源,为此施工单位准备了一台发电机组。西桥台基础第一个桩从7月16日7:00开始灌注混凝土,12:00因发电机组故障,灌注作业被迫停工,施工单位立即组织人员抢修,于3小时后修复,导管拔出就位到原灌注顶部后继续灌注。
事件三:东桥台施工过程中,基础出现裂缝,裂缝产生的原因是设计方案不完善,监理工程师立即下达了该工作暂停令。5天后设计单位提交了裂缝处理方案,经监理工程师审核同意并下达了开工令,经监理工程师审核,裂缝处理费用增加20万元,工期增加10天,停工期间窝工费用补偿1万元。
事件四:基础施工完成后,业主要求增加一小型圆管涵。施工单位接到监理指令后立即安排施工。由于原合同中无可参考价格,施工单位按照定额计价并及时向监理工程师提交了圆管涵的报价单。监理工程师审核后认为报价太高,多次与施工单位协商未能达成一致,最后总监理工程师做出价格确定。施工单位不接受监理审批的价格,立即停止了圆管涵施工,并书面通知监理工程师,明确提出只有在圆管涵价格可接受后才能继续施工。
针对事件三,计算施工单位可以获得的工期索赔和费用索赔。
选项
答案
事件三是因设计方案不完善而引起的工期延误,这属于业主方的原因,工期和费用都应索赔。工期索赔8天,(设计原因对东桥台施工影响时间为5+10=15天,东桥台总时差7天,所以索赔8天。费用索赔21万。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/txjw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
对于原地基处理的要求,下面说法正确的是( )。
热拌沥青混凝土路面,其混合料的终压温度应不低于( )。
粒料基层级配碎石路拌法施工中,碾压时应遵循的原则是( )。
隧道直线上的永久中线点,每( )设一个,曲线上应在缓和曲线的起终点各设一个;曲线中部,可根据通视条件适当增加。
隧道的主体建筑物有( )。
反循环钻孔时,为维持护筒内的水头,避免孔壁坍塌,必须注意( )。
以下关于软土的工程特性的描述正确的是( )。
某道路工程项目,施工总承包单位项目经理部根据该工程作业内容、土质条件、运距和气象条件,综合分析相关工程和设备的情况,对本工程的施工机械进行了选择和协调。具体施工中的部分工程施工机械的配置是:(1)对于清基和料场准备等路基施工前的准备工作,选择的施工
下列对软土地基处理中袋装砂井的施工材料的要求及施工流程的叙述,正确的是()。
在大多数公路工程中,材料费占工程成本的50%以上,如果加上预算材料费以外的材料消耗,则材料费占工程成本的比重更大。因此,对材料费的控制就成为公路施工企业成本控制的重点。施工企业应加强材料的计划管理,认真查明材料的需要,经过对材料的供需平衡来编制各种计划,确
随机试题
()包括对与工作有关的事故、事件,其他损失(如财产损失),不良的职业健康安全绩效和职业健康安全管理体系的失效情况的确认、报告和调查。
OnthefourthThursdayinNovember,AmericanscelebratethefeastofThanksgiving.Thisfeastisatimewhenthefamilycomesto
对破伤风患者的护理正确的是
某患者.右上中切牙金属烤瓷冠修复后。检查:金属烤瓷冠颜色、形态良好,不松动.颈部边缘探针可探入.邻接点牙线可以勉强通过.正中合时右下1切端咬在金属烤瓷冠的瓷面上.此冠为
某宾馆为了8月8日的开业庆典,于8月7日向电视台租借一台摄像机。庆典之日,工作人员不慎摔坏摄像机,宾馆决定按原价买下,以抵偿电视台的损失,遂于8月9日通过电话向电视台负责人表明此意,对方表示同意。8月15日,宾馆依约定向电视台支付了价款。摄像机所有权何时转
2007年1月2日,乙公司涉及一起诉讼案。2007年12月31日,乙公司尚未接到法院的判决。根据公司法律顾问的职业判断,公司认为,胜诉的可能性为40%,败诉的可能性为60%。如果败诉,需要赔偿450~525万元之间,同时还应承担诉讼费3万元。乙公司在资产负
纳税人应当在向公安机关等车辆管理机构(),缴纳车辆购置税。
某单位需要派出下乡扶贫人员1至2人。经过宣传号召,众人纷纷报名。经过一番考虑,领导最后将扶贫人选集中在小王和小张两人身上。大家对最终的挑选结果作了如下猜测:(1)小王会被挑选上。(2)如果小王被挑选上,那么小张就不会被挑选上。
设f(x)在[1,+∞)上有连续的二阶导数,f(1)=0,fˊ(1)=1,且二元函数z=(x2+y2)f(x2+y2)满足,求f(x)在[1,+∞)的最大值
For:【L5】______Blake.From:【L6】______Anderson.Tomorrow’s【L7】______iscancelled.Helen’stelephonenumber:【L8】______.【L8】
最新回复
(
0
)