首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某土石坝工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划如图1所示,该计划满足合同工期100天的要求。 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进
某土石坝工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划如图1所示,该计划满足合同工期100天的要求。 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进
admin
2012-01-04
31
问题
某土石坝工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划如图1所示,该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔吊)。
在施工过程中,由于业主要求变更设计图纸,使工作B停工10天(其他工作持续时间不变),监理工程师及时向承包方发出通知,要求承包方调整进度计划,以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下:
(一)调整方案:将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求:
1.工作J压缩5天,增加赶工费25000元;
2.塔吊闲置15天补偿:600元/天(塔吊租赁费)×15天=9000元,
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E,后安排工作G施工,塔吊应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后,承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整更为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
选项
答案
1.塔吊应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。因为塔吊在工作E与工作G之间没有闲置。 2.不合理。先进行工作G,后进行工作E(图示表达正确也可),因为工作E的总时差为30天,这样安排不影响合同工期。 3.(1)补偿赶工费不合理,因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩); (2)塔吊闲置补偿9000元不合理,因闲置时间不是15天; (3)其他机械闲置补偿合理,人员窝工损失补偿合理。 塔吊闲置补偿:600元/天×10天=6000元; 监理工程师应批准补偿:6000+45000=51000(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/uldw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景资料:某本地传输网工程包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同,合同工期为16周;交越过路手续和赔补由建设单位负责,钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单
背景资料:某施工单位承担了一项通信管道工程,工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作,管道用水泥混凝土包封。混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面;由于部分施工地段地下水位高。开挖管道沟槽和入孔坑时需降水,降
已建成的电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以()等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。
背景资料:某项目部负责本地网直埋光缆线路环网工程的施工,合同规定采用包工不包料的方式承包,工程的路由报建工作已由建设单位完成,工程定于4月15日开工,工期为37天。该工程包括三个中继段,A中继段长50km,B中继段长60km,C中继段长70km,
背景资料:某施工单位承接架空线路全长120km,分为三个中继段,工程采用G.652光缆,项目部依据现场摸底报告、资源配置计划和施工定额,编制了进度计划。项目部在计划制定过程中进行工作分解,时间估算。责任分工和作业排序部分内容见表5,据此制定双代号
背景资料:某施工单位承接架空线路全长120km,分为三个中继段,工程采用G.652光缆,项目部依据现场摸底报告、资源配置计划和施工定额,编制了进度计划。项目部在计划制定过程中进行工作分解,时间估算。责任分工和作业排序部分内容见表5,据此制定双代号
背景资料:某施工单位承接一项机房设备安装工程含设备安装和线缆布放。施工单位将设备安装和线缆布放分包。并且与分包单位签订了分包合同,分包合同里约定了付款方式、合同双方的责权利、工程变更和索赔的处理方法。合同工期为10周,施工单位对分包方前
人孔基础混凝土的强度达到()kg/cm2(常温下24h)时方可进行墙体施工。
铁路甲供物资达到国家规定依法必须招标规模标准的,须采用公开招标方式,由建设单位作为招标人依法进行招标采购,评标办法采用()。
随机试题
下列情形中,当事人主张诉讼时效抗辩,能够得到人民法院支持的是()。
简述现代企业制度的概念及其制度体系。
某国有企业厂因不能清偿到期债务而决定申请破产重整,对企业实施拯救。其拯救措施之一是进行裁员。根据有关法律规定,请回答问题:对于企业裁减人员的决定,工会依法可采取的行动是:()
下列选项中,关于复杂地形风,概念正确的是()。
某公司成立于2003年1月1日,2003年度实现的净利润为1000万元,分配现金股利550万元,提取盈余公积450万元(所提盈余公积均已指定用途)。2004年度实现的净利润为900万元(不考虑计提法定盈余公积的因素)。2005年计划增加投资,所需资金
甲公司为—般纳税人,增值税率为17%,采用先进先出法对发出乙材料计价,2月初乙材料结存150吨。购入单价15万元。2010年发生下列有关经济业务。(1)1日购买甲设备,收到增值税发票,价款1000万元,增值税为170万元。已入库准备购建生产设备。(2)
下列各项中,不应在收回委托加工品后征收消费税的有()。
Babiescanlearnlanguageevenintheirsleep.Cheour’sfindingisworthless.
Myfatherwastoldagainandagainto_____smokingbuthewouldn’tlisten.
Crimeisincreasingworldwide.Thereiseveryreasontobelievethe【B1】______willcontinuethroughthenextfewdecades.Crimer
最新回复
(
0
)