某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同约定以下内容：合同工期为130天；因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5000元／天。按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，以直接费

admin2019-05-07 58

问题某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同约定以下内容：合同工期为130天；因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5000元／天。按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，以直接费为计算基础的工料单价法进行计价，间接费率为15％，利润率为5％，综合计税系数为3．41％。部分工料机单价如下：人工费60元／工日，窝工补偿30元／工日；挖掘机租赁费900元／天；自有塔吊设备使用费1200元／台班，闲置补偿800元／台班。工程实施过程中发生以下事件。
事件1：开工前，施工单位编制的时标网络计划如下图所示(时间单位：天。箭线下方数字为工作的计划消耗工日)，各项工作均匀速进展。

项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现：工作C、F和I需使用一台挖掘机，工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备，于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。
事件2：项目监理机构对施工单位调整后的计划安排进行风险分析，认为因施工单位原因使工作C持续时间延长5天的概率是15％，使工作D持续时间延长12天的概率是20％，使工作G持续时间延长10天的概率是5％。工作持续时间的延长会导致机械闲置和人员窝工。
事件3：建设单位要求对工作E进行设计变更，使工作E的持续时间延长5天，增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18000元、相应的措施费7000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。
事件4：由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工，施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。
事件1中，应如何调整工作进度安排?调整后的总工期是多少?

选项

答案对施工单位编制的时标网络计划进行调整，调整结果如下图所示： [*] 调整后的总工期是130天。

解析本题主要考查工程进度调整。
调整工作进度安排情况：把H工作推迟10天开始，然后用虚工作把工作E联系起来，表示塔吊E工作完工后H工作才开始，这样就能独立用了；因为H工作的自由时差有10天。而工作C、F和I按顺序施工即可。根据调整后的时标网络图，调整后的总工期是130天。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/v2q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

下列属于合同法基本原则的是()。

以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有()。①设备工程合同；②设备工程合同共同条件；③设备工程合同洽商、变更协议；④招标文件、投标书、中标函；⑤设备工程进度计划；⑥工程设计安装图纸、技术

()是指可能产生风险的各类问题和原因。对其分析是风险管理的第一步，一个善于驾驭风险的管理者必须对其有一个比较全面的、深刻的认识。

合同签订的过程，是当事人双方相互协商并最后就各方的权利、义务达成一致意见的过程，签约是双方意志统一的表现。合同协议书由()签署后，合同即开始生效。

合同的()是合同最基本的要素，在设备合同中就是指设备工程承包内容和范围。

()是设备工程合同签约前唯一一次能和业主方进行“双向”谈判的机会。

设备合同履约过程中，业主方的风险管理措施有()。

学习走路、学习食用固体食物、学习说话、学习控制排泄机能，是婴幼儿()。

主治食少难消，脘腹痞闷，大便溏薄，倦怠乏力，苔腻微黄，脉虚弱的方剂是

男，35岁，因十二指肠球部溃疡行胃大部切除术后6年，出现上腹部不适、反酸。可以除外下列哪项诊断

当事人对下列哪些事项既可以申请行政复议也可以提起行政诉讼?

FIDIC施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至(　　)。

幼儿科学教育是科学启蒙教育，重在激发幼儿的()。

某外贸公司招进70名新员工，其中有30人会讲法语，15人会讲葡萄牙语，6人同时会讲法语和葡萄牙语，那么这批新员工中有()人既不会讲法语又不会讲葡萄牙语。

我国第一部宪法性文件颁布的时间是()。

You’vefinallyfinishedthebookyourco-workerrecommended,sowhattoreadnext?Ifitis5a.m.,chancesarethatyou’rereac

ANiceCupofTeaTheLegendaryOriginsofTeaA)ThestoryofteabeganinancientChinaover5,000yearsago.Accordingto

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

下列属于合同法基本原则的是()。

以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有()。①设备工程合同；②设备工程合同共同条件；③设备工程合同洽商、变更协议；④招标文件、投标书、中标函；⑤设备工程进度计划；⑥工程设计安装图纸、技术

()是指可能产生风险的各类问题和原因。对其分析是风险管理的第一步，一个善于驾驭风险的管理者必须对其有一个比较全面的、深刻的认识。

合同签订的过程，是当事人双方相互协商并最后就各方的权利、义务达成一致意见的过程，签约是双方意志统一的表现。合同协议书由()签署后，合同即开始生效。

合同的()是合同最基本的要素，在设备合同中就是指设备工程承包内容和范围。

()是设备工程合同签约前唯一一次能和业主方进行“双向”谈判的机会。

设备合同履约过程中，业主方的风险管理措施有()。

学习走路、学习食用固体食物、学习说话、学习控制排泄机能，是婴幼儿()。

主治食少难消，脘腹痞闷，大便溏薄，倦怠乏力，苔腻微黄，脉虚弱的方剂是

男，35岁，因十二指肠球部溃疡行胃大部切除术后6年，出现上腹部不适、反酸。可以除外下列哪项诊断

当事人对下列哪些事项既可以申请行政复议也可以提起行政诉讼?

FIDIC施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。

幼儿科学教育是科学启蒙教育，重在激发幼儿的()。

某外贸公司招进70名新员工，其中有30人会讲法语，15人会讲葡萄牙语，6人同时会讲法语和葡萄牙语，那么这批新员工中有()人既不会讲法语又不会讲葡萄牙语。

我国第一部宪法性文件颁布的时间是()。

You’vefinallyfinishedthebookyourco-workerrecommended,sowhattoreadnext?Ifitis5a.m.,chancesarethatyou’rereac

ANiceCupofTeaTheLegendaryOriginsofTeaA)ThestoryofteabeganinancientChinaover5,000yearsago.Accordingto

FIDIC施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至(　　)。