首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
推荐合格的中标候选人,并排序。(计算结果均保留两位小数) 某施工单位(承包人)与某建设单位(业主)按照《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了某公路工程的路基施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的规定,按施工图预算方式计价,承包
推荐合格的中标候选人,并排序。(计算结果均保留两位小数) 某施工单位(承包人)与某建设单位(业主)按照《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了某公路工程的路基施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的规定,按施工图预算方式计价,承包
admin
2022-10-28
69
问题
推荐合格的中标候选人,并排序。(计算结果均保留两位小数)
某施工单位(承包人)与某建设单位(业主)按照《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了某公路工程的路基施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的规定,按施工图预算方式计价,承包人必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。承包人就分项工程首先向监理工程师申请质量验收,取得质量验收合格文件后,向监理人提出计量申请和支付工程款。工程开工前,承包人提交了施工组织设计并得到批准。
在工程施工过程中,为了使夯击质量得到保证,承包人在取得现场监理工程师认可的情况下,将夯击范围适当扩大。施工完成后,承包人将扩大范围内的工程量向业主提出计量付款的要求,遭到监理人的拒绝。
在工程施工过程中,因图纸差错,监理人口头要求暂停施工,承包人口头答应。待施工图纸修改后,承包人恢复施工。事后监理人要求承包人就变更所涉及的工程费用问题提出书面报告。
在土方开挖过程中,遇到季节性大雨,后又转为特大暴雨引起山洪暴发,造成现场临时道路、管网和施工现场办公用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏,施工设备损坏,现场的部分材料被冲走,雨后承包人及时进行工程清理和修复作业。为此承包人按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿的要求。
在随后的施工中,又发现了较有价值的出土文物,造成承包人部分施工人员和机械窝工,同时承包人为保护文物付出了一定的措施费用。
问题:
对因季节性大雨和特大暴雨引起山洪暴发导致的损失,承包人提出延长工期和费用补偿的要求,监理人应如何处理?
选项
答案
对因季节性大雨和特大暴雨引起山洪暴发导致的损失,承包人提出延长工期和费用补偿的要求,监理人应分两种情况处理: (1)对于季节性大雨,是一个有经验的承包商能够预先合理估计的因素,应在合同工期内考虑由此造成的工期延长和费用损失,不能给予补偿。 (2)对于特大暴雨引起的山洪暴发,不能视为一个有经验的承包商能够预先合理估计的因素,应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。根据合同约定,属于业主提供的道路和管网被冲坏,应由业主承担;属于承包人自行接引的道路和管网被破坏,应由承包人承担;被冲坏的业主施工现场办公用房以及已施工的部分基础,被冲走的部分材料,工程清理和修复作业等经济损失,应由业主承担;损坏的施工设备以及由此造成的人员窝工和设备闲置、冲坏的承包人安全施工现场办公用房等经济损失,应由承包人自行承担,工期应予顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vM75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位,再由它分包给若干设计和材料设备供应单位,并在实施中进行项目管理是指( )。
在工程项目建设过程中,()始终处于主要负责者的地位。
监理规划作为监理单位的业务工作,在编写时应按照( )的要求进行编写。
应当列入项目质量目标范围的有()。
工程项目监理中,总监理工程师主要承担( )等职责。
合理的组织设计不宜使管理层次太多,否则会出现( )等不足。
监理控制目标的方法与措施都是围绕“投资控制、进度控制和质量控制”的任务展开,在编制监理规划时,“三大控制”都应包括( )等内容。
根据建设工程的特点,建设工程风险的分解可按( )途径进行。
某水库流域兴建一项截污环保工程,建设方会同设计、施工单位对周围环境调查分析后,对排污隧道的建设提出三个备选方案。A方案:竖井施工,直径5m,深度50m,山坡土体开挖坚石1730m3,预计工期4个月。B方案:斜井施工,断面3.5m×4.4m,
某隧道工程合同段,招标文件按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)编制。签约合同价为8000万元,工期为9个月。(1)开工预付款为签约合同价的10%,累计进度付款金额达到签约合同价的30%时开始扣回开工预付款,按工程进度款以固定比例(即每完成签约合
随机试题
某患者十二指肠球部溃疡病史8年,突发剧烈上腹痛,迅速波及全腹。查体:板状腹,全腹压痛、反跳痛、肌紧张,高度怀疑球部溃疡合并穿孔。此时最有诊断价值的检查为
()是对标分析的重要环节,需要花费大量的时间和资源。
对于挡水建筑物有时将坝轴线布置成折线,其主要考虑的理由是()。
企业年度会计报表的保管期限为()。
透明度原则是世界贸易组织的基本原则之一,其实质是()。
甲企业2009年12月31日资产负债表中流动资产为1280万元,流动负债为500万元。流动资产中“交易性金融资产”项目金额48万元,“存货”项目金额680万元,“预付款项”项目金额12万元。则2009年12月31日甲企业的速动比率为()。
甲乙结婚后,乙的父母于2011年11月1日出资300万元为甲乙购买了房屋,房屋产权登记在乙的名下,由于甲外出打工,乙长期在娘家居住,经夫妻协商将房屋出租。2012年4月20日,因甲在外出打工期间与他人同居,乙提起诉讼离婚,法院判决甲与乙离婚。下列说法不正
关于高通滤波器电路中电感L的作用,下列描述正确的有()。
破伤风患者在应用镇静药后集中采取护理措施的目的是()。
孔子提出的教学方法不包括下面哪一项()。
最新回复
(
0
)