首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:(1)人工费综合单价为45元/工日;(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d;(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:(1)人工费综合单价为45元/工日;(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d;(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月
admin
2013-05-10
88
问题
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:(1)人工费综合单价为45元/工日;(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d;(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件。
事件1:3月19至20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工20工日,一台挖掘机陷入淤泥中。
事件2:3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1 500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2 d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件3:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人员窝工300工日。
事件4:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8 h。
事件5:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350m
2
。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600m
2
,用量最大的一种人造饰面木板300m
2
。
针对事件1到事件3,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
【问题】
事件4中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。
选项
答案
事件4中,施工总承包单位可以获得工期顺延。 理由:合同中约定:一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d,事件四是由供电局检修线路停电导致工程停工8h,因此可以获得工期顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vOQu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
中央分隔带施工工序中,挖集水槽是在()施工完毕后。
架子工作业时不要求的是()。
调查某桥钢筋焊接点100个,其中不合格的有14个,不合格率为14%,为查清甲、乙、丙三个焊工操作哪个存在主要问题,宜采用的质量分析方法是()。
背景材料:京沈高速公路北京到沈阳的高速路是国家的重点建设项目,其中宝坻一山海关,全长199km,为双向6车道高速公路。沥青混凝土表面为SBS改性沥青混凝土。结构为:20cm厚石灰稳定土层基层,18cm厚石灰粉煤灰稳定碎石基层,19cm厚
背景材料:某一级公路的桥梁工程,采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸为:长8m、宽6m、高3m,梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。桩身混凝土浇筑前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后立即进行1号桩桩身混凝土浇筑,导管埋
背景材料:某一级公路,全长52.34km,设计车速为100km/h,路面基层采用乳化沥青碎石基层进行施工。该工程的施工单位对基层的施工方法和出现的情况报告如下:(1)拌和过程是在现场用人工拌制;(2)施工人员在拌和混合料时的时
营改增后公路工程预算费用中不需调整的费用是()。
背景材料:某高速公路在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,按质按量如期完成工程合同,交工验收两年后,该高速公路工程基本符合竣工验收条件,建设单位向交通主管部门申请竣工验收。问题:公路工程竣工验收有哪些主要工作内容?
某路基基底存在软土且厚度不均,在换填土时清淤不彻底,填土速率过快,最有可能造成的路基边坡病害是()。
随机试题
王林与刘平打架斗殴导致王林受伤,王林起诉到人民法院要求赔偿经济损失。人民法院开庭审理此案,在法庭辩论阶段,王林向人民法院提交书面申请,要求审判员朱华回避。理由是朱华是刘平的学生,学生当然会作出有利于老师的判决。经了解,刘平曾是某中学的教师,朱华是该中学的毕
心室肌细胞动作电位的l期复极是由于
某山区氟牙症流行,调查饮水氟浓度不高,调查组经过认真分析,认为最可能的原因是
蒽环类抗肿瘤抗生素有()。
饭店为了提高服务品质,必须树立系统观念,实行全员、全过程和全方位的控制,注重每个服务环节,力求使每次服务都能达到标准。这是因为饭店服务品质具有()特点。
2017年1月18日,国务院出台了《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》指出要以()“优化环境,综合施策”“鼓励改革,上下联动”为基本原则鼓励社会力量兴办教育,促进民办教育健康发展。
在建立常模时,最常用的取样方法是()。(2003年12月三级真题)
学习新信息对已有旧信息回忆的抑制作用叫()。
人民警察的录用与国家公务员的录用一样,贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。()
(2012年上半年)在采购管理中,编制询价计划需要用到(61)。
最新回复
(
0
)