首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程采用公开招标方式,招标人3月1日在指定媒体上发布了招标公告,3月6~12日发售了招标文件,共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。在招标文件规定的投标截止日(4月5日)前,四家投标人都递交了投标文件。开标时,投标人D因其投标文件的签署人没有法定代
某工程采用公开招标方式,招标人3月1日在指定媒体上发布了招标公告,3月6~12日发售了招标文件,共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。在招标文件规定的投标截止日(4月5日)前,四家投标人都递交了投标文件。开标时,投标人D因其投标文件的签署人没有法定代
admin
2010-11-22
38
问题
某工程采用公开招标方式,招标人3月1日在指定媒体上发布了招标公告,3月6~12日发售了招标文件,共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。在招标文件规定的投标截止日(4月5日)前,四家投标人都递交了投标文件。开标时,投标人D因其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。
该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标人A为中标人,并于4月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知,同时通知了招标人。
发包人与承包人A于5月10日签订了工程合同,合同约定的不含税合同价为6948万元,工期为300天;合同价中的间接费以直接费为计算基数,间接费费率为12%,利润率为5%。
在施工过程中,该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误:
(1)由于发包人原因,设计变更后新增一项工程于7月28日至8月7日施工(新增工程款为160万元);另一分项工程的图纸延误导致承包人于8月27日至9月12日停工。
(2)由于承包人原因,原计划于8月5日清晨到场的施工机械直到8月26日清晨才到场。
(3)由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张,该工程所在地区于8月3日至8月5日停电,另外,该地区于8月24日清晨至8月28日傍晚下了特大暴雨。
在发生上述工期延误事件后,承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。经双方协商一致,除特大暴雨造成的工期延误之外,对其他应予补偿的工期延误事件,既补偿直接费又补偿间接费,间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。
[问题]
指出该工程在招标过程中的不妥之处,并说明理由。
选项
答案
招标管理机构宣布无效投标不妥。应由招标人宣布评标委员会确定中标人并发出中标通知书和中标结果通知不妥,应由招标人发出。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vh75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
《建筑法》规定()对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。
在()模式条件下,业主不聘请“工程师”(即我国的监理工程师)来管理工程,而是自己或委派业主代表来管理工程。
采用专家调查法进行建设工程风险识别时,对专家发表的意见要由()加以归纳分类、整理分析。
建设工程()阶段的风险主要表现为投机风险。
由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的,相应地就要求控制工作也随之变化,目标控制的能力和水平也要不断提高,这表明目标控制是一种()过程。
()项目监理组织结构形式具有命令统一、职责分明、决策迅速等优点。
一般将质量标准提高时,工程项目的()。
为了建立投资约束机制,规范建设单位的行为,建设工程应当按照政企分开的原则组建项目法人,实行()。
随机试题
人民法院审理行政案件,认为地方人民政府制定、发布的规章与国务院部、委制定、发布的规章不一致的,应()。
小面积烧伤的处理主要是
焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料不应与母材相匹配。()
企业息税前利润与利息费用的比率为()。
如当事人对仲裁协议的效力有异议,下列选项中,正确的是()。
个人应用一系列的认知操作,从问题的起始状态到达目标状态的过程,叫作()
填写在短文第三段[]处最恰当的词语是()。对《纽约时报》上《2040年的中国》提出的假设,作者认为()。
因为近几年来气候变化,原来春夏多在秦岭深山生活的花杜鹃逐渐迁移到东北大兴安岭,就在花杜鹃在大兴安岭大量繁殖的时候,柳莺的数量却在大量减少。由于花杜鹃的食物和柳莺完全不同,所以柳莺的大量减少与花杜鹃的大量增加无关。以下哪个如果正确最能削弱上述结论()
(成都事业单位2010—4,黑龙江政法2009B—1)2,6,12,20,30,()
Forexample,thewordbeadoriginallymeans"prayer",butlateritrefersto"theprayerbead",andfinally"small,ball-shaped
最新回复
(
0
)