【背景资料】某建筑公司(乙方)于4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同，乙方编制的施工法案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费用为4．2元／m3，综合费率为直接费的

admin2019-10-31 44

问题【背景资料】
某建筑公司(乙方)于4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m²工业厂房(带地下室)的施工合同，乙方编制的施工法案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m³，假设直接费用为4．2元／m³，综合费率为直接费的20％。该工程的基坑施工方案规定，土方工程采用租赁一台容量为1m³反铲挖土机施工(租赁费450元／台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下事件：
事件一：因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日。
事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m³。
事件四：5月20日～5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
事件五：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
【问题】
建筑公司就上述哪些事件可以向厂方提出索赔，哪些事件不可以提出索赔，并说明原因。

选项

答案事件一：索赔不成立。因为租赁的挖掘机大修延迟开工属于承包商的自身责任。事件二：索赔成立。因为施工地质变化是一个有经验的承包商无法合理预见的。事件三：索赔成立。因为这里是由设计变更引起的，应由建设单位承担责任。事件四：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成的工程延误，建设单位应承担责任。事件五：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由建设单位承担责任。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wOyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

雨期钢结构工程施工，焊接作业区的相对湿度最大限值是()％。

关于水泥砂浆防水层施工的说法，正确的是()。

关于砌筑砂浆稠度的说法，正确的有()。

丙烯酸酯外墙涂料有良好的()特点。

中空玻璃主要不用于()。

关于涂料防水的说法，正确的是()。

能够同时测出角度和距离的仪器是()。

基坑开挖一般采用()的原则。

预埋件连接的铝合金门窗适用于()结构。

________属于多糖。

组织文化从本质上是代表组织所共有的价值观体系，具有无形性和对员工软约束性的特点。但也有许多学者认为组织文化也涉及物质层和制度层的建设，关于它们之间的关系，你最赞同哪种看法?()

治疗缺铁性贫血的最后目标是

下列关于对急性风湿性关节炎使用抗炎镇痛药正确的是

根据我国《民事诉讼法》的规定，人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起()个月审结。

教师在教育工作中要做到循序渐进，这是因为()

王某在距离某中学不足百米的一处，开了一家营业性电子游戏厅，允许该校的学生出入，王某的做法()。

2008年7月下旬召开的中央政治局会议明确提出，把保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务，把抑制()放在突出位置。我国宏观调控首要任务由上半年的“()、防通胀”调整为“一保一控”。

在VBA中要打开名为“学生信息录入”的窗体，应使用的语句是()。