首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某设备工程采用《FDIC生产设备和设计—施工合同条件》,雇主分别与A公司订立了《雇主/咨询工程师服务协议书》,与B公司订立了《生产设备和设计—施工合同》。在合同履行过程中,发生了下述事件。 事件1:在B公司制造生产设备期间,工程师要求对生产设备的制造
某设备工程采用《FDIC生产设备和设计—施工合同条件》,雇主分别与A公司订立了《雇主/咨询工程师服务协议书》,与B公司订立了《生产设备和设计—施工合同》。在合同履行过程中,发生了下述事件。 事件1:在B公司制造生产设备期间,工程师要求对生产设备的制造
admin
2009-06-15
68
问题
某设备工程采用《FDIC生产设备和设计—施工合同条件》,雇主分别与A公司订立了《雇主/咨询工程师服务协议书》,与B公司订立了《生产设备和设计—施工合同》。在合同履行过程中,发生了下述事件。
事件1:在B公司制造生产设备期间,工程师要求对生产设备的制造工艺进行实地检验。但B公司以生产设备的制造工艺涉及其商业秘密为由,拒绝安排工程师进入设备制造厂进行检验。
事件2:生产设备制造完毕;在运往安装现场途中遭遇暴风雪,交通中断,使得设备进场比预计时间迟延,导致安装工程延误了2天进行。对此,承包商向工程师提出索赔,要求延长竣工时间2天,并补偿2天的停工损失。
事件3:生产设备安装完毕,依照合同要求对生产设备进行竣工试验。在启动前试验时,发现由于雇主提供的基础工程出现沉降,导致不能进行启动试验,故对基础工程进行了修复,启动试验延误了2天。进行启动试验时,发现由于生产设备的设计缺陷,影响了生产设备运行的可靠性,又对生产设备进行了修补,因此导致竣工试验延误了3天。生产设备的竣工试验通过后,B公司向工程师提出索赔,要求延长竣工时间5天,补偿5天停工损失。
问题:
1.在事件1中,B公司是否可以拒绝工程师的检验要求?说明理由。
2.在事件2中,工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。
3.在事件3中,工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。
选项
答案
1.B公司不可拒绝工程师的检验要求。因为《FIDIC生产设备和设计—施工合同条件》书规定,工程师(雇主人员)有权在生产、加工和实施期间,对材料与工艺进行检查、检验。承包商应当向他们提供一切机会,包括提供进入条件、设施、许可和安全装备。当然,涉及承包商的商业秘密,工程师有保密义务。 2.根据《FIDIC生产设备和设计—施工合同条件》的规定,异常恶劣的气候条件,承包商有权要求延长竣工时间,但无权要求补偿费用损失。暴风雪属于异常恶劣的气候条件,工程师针对承包商的索赔,应当审查其是否按照规定的程序提出,如果符合程序要求,则应当批准延长竣工时间2天,拒绝补偿任何费用。 3.工程师应当首先审查承包商的索赔要求是否符合索赔程序要求,如果符合,则对承包商的索赔要求进一步审查,做如下处理:由于基础工程是由雇主提供的,因基础沉降影响了竣工试验,应当由雇主承担责任,因此工程师应当批准延长竣工时间2天,并补偿2天的停工损失;根据合同规定,生产设备应由承包商设计,因设计缺陷对竣工试验的影响,应当由承包商承担责任,因此对承包商的该项索赔要求应予以驳回。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wQI5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
进行试生产的建设项目,建设单位应当自试生产之日起(),向有审批权的环境保护行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收。
依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,建设单位提出建设项目环境保护延期验收申请的正确做法是()。
建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的()发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
下列区域属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》所指的环境敏感区的有()。
据《国家环境保护“十二五”规划》,关于切实解决突出环境问题的有关要求,说法正确的是()。
《中华人民共和国环境影响评价法》规定:国家根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。以下说法中()是符合相关规定的。
依据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定,(),建设单位或者其委托的环境影响评价机构可以通过适当方式,向提出意见的公众反馈意见处理情况。
据《中华人民共和国水污染防治法》,()可以对国家水环境质量标准和国家水污染物排放标准中未作规定的项目,制定地方标准。
某建设单位拟建滨海机场工程项目,并编制了环境影响报告书,根据《建设项目环境保护管理条例》,该环境影响报告书需()。
随机试题
女性,52岁,2年来自觉间断胸闷,与活动无确切关系,持续30分钟至数小时,含速效救心丸可缓解。停经1年,否认高脂血症和糖尿病病史。查体:BPl45/90mmHg,双肺呼吸音清,心界无扩大,心率70次/分,律齐,心音正常。ECG显示窦性心律,Ⅱ、Ⅲ、aVF
具有药师以上药学专业技术职务任职资格的人员负责处方审核、评估、核对、发药以及
下列法院对于诉讼中出现的各种情况的处理,做法正确的是:()
根据《建设工程质量管理条例》,组织建设工程竣工验收的主体是()。
欲选中Excel中不相邻的区域(如B列与F列),( )的操作是正确的。
某电视台在体育节目中插播的广告时间有三种方案(5秒、10秒和20秒)供厂商选择,据一段时间内的统计,这三种方案被选择的比例分别是20%、50%和30%。X的方差Var(X)为()。
社会工作者张中华就职于某社会工作服务中心,该中心想为社区儿童提供服务,并向民政局申请经费资助。区民政局很支持这一想法,要求中心准备材料,并写明服务内容。这份材料被称为()
数据库系统在其内部具有3级模式,用来描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特性的是
在Excel97中,如果要将工作表中满足一定条件的某些数据明显地标记出来,应使用“格式”菜单下的“【】格式”对话框。
LiPing______acompositioneveryweek.
最新回复
(
0
)