(四) [背景资料] 某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现

admin2014-05-14 118

问题 (四)
[背景资料]
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。
管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。
地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。
该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制定了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
[问题]
项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控行为而使所购水泵不能满足要求?

选项

答案项目部的失控行为：(1)订立合同前供应商选择不当；(2)设备制造过程中无监造人员；(3)设备包装运输过程中造成设备受损；(4)交付时验收工作不全面。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wesu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

【背景资料】在河谷较宽的山区河流上修建混凝土坝枢纽，河道宽且流量较大。施工期间，为确保大体积混凝土不出现温度裂缝，监理单位对工单位提出了混凝土浇筑温度控制的要求。【问题】截流的基本方法主要有哪几种?

水利水电工程水土保持监理应对淤地坝、拦渣坝(墙、堤)、渠系、道路、泥石流防治及坡面水系等工程的隐蔽工程、关键工序进行()。

在面板混凝土浇筑施工中应控制入槽混凝土的坍落度在3～6cm，振捣器应在滑模前(　　)处进行振捣。

AccordingtoCasey,whatdodesignersoftenforgetindesigningasystemoraproduct?

A、泼尼松龙B、促皮质激素C、两者皆是D、两者皆不是淋巴细胞性白血病可选用：()

诉讼时效中止与诉讼时效中断[武大2013年研]

某省甲市检察院根据某当事人的申诉，发现甲市中级法院作出的二审判决适用法律确有错误。在此情况下，甲市检察院应如何处理?

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范一生态影响类》，工程影响区域内的下列调查工作中，属于生态影响调查的是()。

(2008年卷一第82题)在收到进入实质审查阶段通知书后两周内，申请人提交的对申请文件所进行的下列修改哪些是不允许的?

某境外游客由于政治观点不同，对我国的某一方针政策表示了异议，导游应理直气壮地进行驳斥。()

有以下程序：#include#includestructA{inta；charb[10]；doublec；}；voidf(structA*t)；main(){struct

Oldpeoplearealwayssayingthattheyoungpeoplearenot【C1】theywere.Thesamecommentis【C2】fromgenerationtog

机电工程管理与实务

一级建造师

【背景资料】在河谷较宽的山区河流上修建混凝土坝枢纽，河道宽且流量较大。施工期间，为确保大体积混凝土不出现温度裂缝，监理单位对工单位提出了混凝土浇筑温度控制的要求。【问题】截流的基本方法主要有哪几种?

水利水电工程水土保持监理应对淤地坝、拦渣坝(墙、堤)、渠系、道路、泥石流防治及坡面水系等工程的隐蔽工程、关键工序进行()。

在面板混凝土浇筑施工中应控制入槽混凝土的坍落度在3～6cm，振捣器应在滑模前( )处进行振捣。

AccordingtoCasey,whatdodesignersoftenforgetindesigningasystemoraproduct?

A、泼尼松龙B、促皮质激素C、两者皆是D、两者皆不是淋巴细胞性白血病可选用：()

诉讼时效中止与诉讼时效中断[武大2013年研]

某省甲市检察院根据某当事人的申诉，发现甲市中级法院作出的二审判决适用法律确有错误。在此情况下，甲市检察院应如何处理?

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范一生态影响类》，工程影响区域内的下列调查工作中，属于生态影响调查的是()。

(2008年卷一第82题)在收到进入实质审查阶段通知书后两周内，申请人提交的对申请文件所进行的下列修改哪些是不允许的?

某境外游客由于政治观点不同，对我国的某一方针政策表示了异议，导游应理直气壮地进行驳斥。()

有以下程序：#include#includestructA{inta；charb[10]；doublec；}；voidf(structA*t)；main(){struct

Oldpeoplearealwayssayingthattheyoungpeoplearenot【C1】______theywere.Thesamecommentis【C2】______fromgenerationtog

在面板混凝土浇筑施工中应控制入槽混凝土的坍落度在3～6cm，振捣器应在滑模前(　　)处进行振捣。

Oldpeoplearealwayssayingthattheyoungpeoplearenot【C1】theywere.Thesamecommentis【C2】fromgenerationtog