首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某机场(业主)与施工单位签订了一项机场飞行区土方施工合同,该地基处理工程包括开挖土方、填方等施工过程。在合同中规定,施工单位必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术要求施工,工程量由专业工程师负责计量。在工程开工前,施工单位向现场专业工程师提交了
背景 某机场(业主)与施工单位签订了一项机场飞行区土方施工合同,该地基处理工程包括开挖土方、填方等施工过程。在合同中规定,施工单位必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术要求施工,工程量由专业工程师负责计量。在工程开工前,施工单位向现场专业工程师提交了
admin
2013-09-30
110
问题
背景
某机场(业主)与施工单位签订了一项机场飞行区土方施工合同,该地基处理工程包括开挖土方、填方等施工过程。在合同中规定,施工单位必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术要求施工,工程量由专业工程师负责计量。在工程开工前,施工单位向现场专业工程师提交了施工组织设计和施工方案,并获得批准。在施工过程中,当进行到施工图所规定的吃力范围边缘时,施工单位为了使碾压质量得到保证,将碾压范围适当扩大。在土方施工临近结束时,出现了两项原因使得工期发生了拖延,一是土方开挖时遇到了一些在工程地质勘探中探明的孤石,排除孤石拖延了一定的时间;二是施工过程中遇到几天正常季节中雨,由于雨后土壤含水量过大不能立刻进行碾压施工,耽误了部分工期。
施工单位向业主提出了要求延长工期和停工期间的窝工损失索赔,问施工单位能否得到相应的补偿。
选项
答案
两起索赔的处理情况如下1)因处理孤石而引起的索赔,由于这是属于施工单位事先无法预计的情况,索赔理由成立,应给予相应的补偿;2)季节小雨造成的工期延期和窝工费用,这是有经验的施工单位预先应该估计到的因素,应在合同工期内加以考虑,所以,索赔理由不成立。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/x0iw777K
本试题收录于:
民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0
民航工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
混凝土质量配合比为1:1.95:3.52:0.58(水泥:砂子:石子:水),则当水泥质量为336kg时,对应的石子质量约为()Kg。
背景某施工单位承建一立井工程,井筒深度500m。应建设单位要求,合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3/h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点,且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作
以下关于烧焊等用火安全规定,合理的是()。
考虑地下条件的防腐问题,施工喷锚支护结构的土层锚杆时,不应采用的原材料有()。
【背景资料】某矿山选煤厂主厂房、机电设备安装及配套设施施工项目公开招标。招标文件的部分内容如下:①项目评标办法采用经评审的最低投标价法;②施工单位应对招标文件中工程量清单进行复核,有异议的,应在招标文件发出15日内提出,否则招标人拒绝回复;
【背景资料】某施工单位承建立井工程。应建设单位要求,合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3/h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点,且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作,然
热带风暴:中心风力达()级的风。
港口与航道工程现场文明施工是项目管理的一个重要部分,文明施工使场容美观整洁,道路畅通,材料收置有序,施工有条不紊,()均能得到有效的保障,并且使得与项目有关的相关方都能达到满意。
背景某新建机场建设施工过程中,场道工程度部分施工图设计作了重大变更,空管工程、目视助航工程的部分施工图设计作了小的变更,航站楼弱电系统工程施工图设计未作变更。施工结束后,施工单位和有关部门分别对工程进行了自检、自验。对场道工程、空管工程、导航项目、目
背景某机场(业主)与施工单位签订了一项机场飞行区土方施工合同,该地基处理工程包括开挖土方、填方等施工过程。在合同中规定,施工单位必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术要求施工,工程量由专业工程师负责计量。在工程开工前,施工单位向现场专业工程师提交了
随机试题
救治大面积Ⅲ度烧伤的有效方法是
麻疹皮疹特点是奶麻皮疹特点是
天津的甲公司和乙公司签订一份买卖合同,双方一致同意发生纠纷后,提交仲裁机构仲裁,仲裁条款的下列各种表述中正确的是( )。
把宪法区分为社会主义类型和资本主义类型宪法是一种科学的分类方法,因为它()。
企业通过期货市场销售和采购现货得到的最大的好处包括()。
投资者可以通过买人股票现货,卖出股票价格指数期货,在一定程度上抵消股票价格变动的风险损失。()
【B1】【B17】
—DoyouWantthisMagazine?—Yes,IWant__________.
Readthisarticle.Choosethebestwordtofillineachgap.Foreachquestion19—33markoneletterA,B,CorDonyourAnswer
A、Ithasabout3,000authorizedstoresinEurope.B、Itsbrandingrentsareashighasmarketrates.C、Itchargesoverpricedrent
最新回复
(
0
)